管道质保合同怎么写20篇

特许人：

受许人：

各方对下列事项达成一致：

第1条 宗旨

特许人授予受许人在特许经营下商品化经营（制造）下述产品（服务）之权，或者接受根据本合同条款在该建筑物内和在第4条所规定的区域执行特许经营协定。

第2条 受许人的法律地位

2.1 受许人以自身名义，自付费用，作为单独的商人进行其活动。因此，他须尊重对所有商人共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的和商业的要求。作为一个独立的商人，受许人应就其活动自负一切风险和从一切赢利中获利。

2.2 受许人不是特许人的代理人、买卖代表，也不是他的雇员或合伙人。受许人不是作为特许人的佣金代理人，受许人无权以特许人的名义签订合同，使特许人在任何方面对第三人承担责任，或由特许人负担费用，承担任何义务。

第3条 授予的各项权利

为了使受许人正常经营，特许人授予受许人下列各项权利：

（a） 使用代表______（加以描述）的`式样的权利，经依照______登记为产品（服务）的商标（使用登记为专利的制造技术的权利）；

（b）使用______名字/标志的权利；

（c）查阅并使用作为本协议附件，称作______文件所规定专有技术的权利

（d）在引进以及经营过程中协助受许人从技术、商业、法律和经营受益的权利，第5节和第6节中有规定。

（e）出售和使用特许人制造的产品（由指定的供应商）意即

第4条 区域

使用授予受许人特许经营的权利应在本协议附件3所载地区和建筑物中行使。受许人未经特许人事前书面许可不应变更其建筑物地址。

第5条 专属性

5.1 在本合同期间，在第4节所载区域中，特许人承诺：

-不将本特许经营的全部或部分授予第三者；

-本身不从事全部或部分的特许经营，也不以相似的方法出售本特许经营范围内的产品（服务）；

-不向任何第三者供应全部或部分、本特许经营范围内的产品（服务）。所有在法律上或在事实上控制特许人，或为特许人所控制或与其共同受到控制的人或公司，均认为是第三者。

5.2 在本协议期间，特许人应：

-在第1条所载的建筑物内独自经营特许经营；-不得在第4条规定的地域之外与特许经营范围内的产品（服务）寻求客户。

第6条 期间

本协议在签字之日生效，为期______年。本合同自动延长连续的______年期，除非特许人或受许人在第一个期限届满前或每一个延期届满前至少______月发出通知。用挂号信或任何其他书面传递手段，可借以准确确定收到通知的日期（该日期可用以计算通知期间）。本协议在签字日生效，期间可不确定。各方不发出______月通知将止本合同，用挂号信或任何其他书面传递手段，可代理以确定收到通知的日期（该日期是该通知期间的起始日）。

第7条 善意

各方应本着善意解释和履行本合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和合作。各方同意，在合同的范围之内，他们的关系确定为合作关系。上述条款是一项实质责任。

第8条 遵守国家法律

受许人遵守适用的法律，并应有必要的授权。

特许人：

____年____月____日

受许人：

____年____月____日

管道施工承包工程合同甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的管道施工事宜达成一致,签订本合同。

一、乙方包干承包的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备管道材料,乙方只负责施工。

二、包干承包费用：

1、管道施工制作5元/米。

此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

三、支付方式：

1、完成管道施工,验收合格后,付款70%。

2、50天(按付款70%当天计算日期)后,不出现漏水,不出现断管等影响管道使用的因素后,拨付30%。

四、工期：双方确定该施工工期为________天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

五、其他约定：

1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购管道施工材料;

2、甲方应按合同约定及时付款,否则按100元/天支付违约金;

3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的管道施工材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

4、乙方不得浪费、挪用甲方的管道施工材料,否则按500元/次予加材料原价格赔偿甲方损失;

5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、提供材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;

6、乙方在施工过程中要注意安全防护工作,如出现安全问题,由乙方自行负责。

7、主管至每家每户的分管连接,必须按照甲方要求施工。

六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

甲方(签字)：_________________乙方(签字)：_________________

________年________月________日________年________月________日

合同编号：

托运方(甲方) ：××建设集团公司江西天然气管道工程项目部

承运方(乙方)：××物流运输有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、中国运输行业相关法律法规等规定，本着自愿、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就公路货物运输事宜，协商一致，签订本合同。

第一条 本合同项下货物名称、规格、货物起运地点、到达地点：

φ508×7.1～8.0钢管、弯管、弯头 由业主指定防腐厂(暂定××)拉运至江西天然气管网一期工程线路及站场工程第××标段堆管场(甲方指定地点)

第二条 货物承运日期和运到期限 年 月 日至 年 月 日

第三条 货物包装标准

装车管材与货箱间设置保护措施,避免管材及防腐层发生破坏 gb/t2102-20xx

第四条 运输车辆、质量及安全要求

乙方保证运输车辆安全性能良好，符合甲方货物的运输要求。运输固体货物要遮盖严密，做到防雨防盗防晒，并保证运输过程中外包装与货物完好无损。

第五条 货物装卸责任和方法

1.乙方凭甲方指定的提货凭证到甲方指定的地点提货，在提货地点和到达地的装卸车由甲方负责。

2.乙方的承运责任期间从货物装上乙方的运输工具时起，至货物运至甲方指定的货物到达地交付收货人时止，本合同约定的货物在此期间发生损毁、灭失的风险由乙方承担。

3.乙方装卸载货物时的数量应与甲方提供的提货凭证保持一致,如乙方装卸

载货物时的数量与甲方提货凭证数量不一致时,扣除合理的运输损耗和计量误差外,损失部分由乙方承担赔偿责任。

第六条 运费和结算方式

2.结算方式:本合同为固定单价合同。合同完成后，甲方根据实际工程量出据《工程量核定单》，乙方核实后签认。运费按照《工程量核定单》上实际运管数量来结算。

第七条 保险金规定

如果甲方委托运输的货物需办理保险，可按照下列 2 方式办理。

1.由乙方代甲方投保，但保险金由甲方负担，不包括在运输费用内。

2.由乙方代甲方投保，但保险金由甲方负担，包含在运输费用内。

3.由甲方办理保险。

4. 无

第八条 甲方的权利和义务

1.甲方负责对乙方运输资质、信誉、运力进行考核、把关、监督，对乙方运输过程中发生的违规行为进行处罚，直至取消乙方运输甲方货物的资格。

2.甲方货物委托乙方运输后，甲方需要变更到货地点或收货人，或取消托运时，有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。但必须在货物未运抵目的地之前通知乙方，并按有关规定支付所需费用。

第九条 乙方的权利和义务

1.乙方及承运工具、驾驶员，必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家政府部门核发的有效证件及牌照。

2.乙方要确保货物运输质量及安全，在合理期限内按时将货物送达收货方并

由收货人签收。及时向甲方反馈运输过程中的相关信息。

3.装车时，乙方必须仔细清点数量、型号与提货单是否相符，提货后出现货物短少、被盗、被抢、雨淋、破损、交通意外等造成的一切损失，由乙方负责赔偿。乙方必须将承运的货物按时、完整、准确地送达甲方指定的目的地。在货物到达以后，乙方按规定的期限，负责保管。

4.乙方查不到收货人或收货人拒绝提取货物时应及时与甲方联系，在联系到甲方之前要谨慎地保管货物，保证货物的安全。

5.乙方运输过程中要确保货物安全，如有丢失、破损、雨淋或其它原因造成货物损失(不可抗拒力除外)，乙方应按损失货物的市场价赔偿甲方损失，并且赔偿甲方支付的受损货物的包装费、运费、保险费等。

6.在同等条件下，乙方应保证甲方的货物优先运输。在未征得甲方同意的前提下，乙方不得单方改变货物运输价格。

7.乙方不得擅自改变运输路线、目的地，不得弄虚作假，在没有得到甲方同意的前提下运输途中乙方不允许私自换车。

8.乙方根据现场地形条件选择材料能运输到指定地点,经双方现场确认的卸货点,乙方不能单方面变更,如需变更,经双方协商一致后实施。

第十条 违约责任

1.甲方应按时向乙方支付运输费用,如逾期支付按银行同期贷款利息支付违约金。

2.乙方应及时准确地将货物送至收货人，乙方不按本合同约定的时间和要求配车发运的，应偿付甲方违约金，违约金按运输费用 2 %计算。

3.乙方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至协议规定的到货地点或接货人,并向甲方赔偿由此造成的直接损失。

4.由于自然灾害或交通事故造成无法准时提货或货物无法准时到达，乙方必须及时通知甲方，由双方共同协商解决。

第十一条 不可抗力

1.由于地震、台风、水灾、战争、国家或当地政府政策发生重大调整以及其他不可抗力因素，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方应立即以书面形式通知对方，并应在 日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，按其对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。

2.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

第十二条 合同的变更和解除

1.经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2.乙方提供的运输车辆不符合合同约定的产品运输需求的，甲方有权单方面解除合同。

3.任何一方单方解除本合同的，应当以书面通知另一方。

4.合同解除，不影响结算、清理、争议解决条款的效力。

第十三条 争议的解决

1.双方在合同履行中发生争议，应当协商解决，协商无法达成一致的，双方均可以诉至 原告 方所在地法院诉讼解决。

第十四条 合同的生效及其他事项

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同未尽事宜由双方协商一致并签订补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，是本合同不可分割的组成部分。

3.本合同一式 6 份，甲方 4 份，乙方 2 份。

托运方(甲方)： 承运方(乙方)：

法定代表人(或授权委托人)： 法定代表人(或授权委托人)：

签订时间： 年 月 日

甲方：

地址：

乙方：

地址：

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包x工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：x。

2.工程地点：x。

3.工程内容：在x内安装x球墨铸铁管约x米，x水表x套等，详见施工图及《工程预算书》。

4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

第二条 合同价款(工程款)及支付

1.合同总价(人民币，下同)：(大写)：x(小写)：x元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程预算书,前述合同总价为暂定价。

2.工程款支付：

第三条 双方权利义务

1.甲方权利和义务

1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

5)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证该等资料的真实性和有效性。

2.乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条 工期的约定

1. 工期：自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

第五条 质量、验收及结算

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20x)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求：合格。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条 免责条款

施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

第七条 争议解决

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条 合同的签订和生效

1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：x 乙方(盖章)：x

法定(授权)代表： 法定(授权)代表：

帐 号：x

经办人： 经办人：x

联系电话：x 联系电话：x

签约日期： 年 月 日 开户银行：x

管道工程合同

甲方：____________________

乙方：____________________

施工内容包括：_________________土方开挖、砼浇筑、波纹管铺设、土方回填及完成全部工程量内的一切工序。为明确双方职责，保证工程质量和工期，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款：_________________

一、工程概况：_________________

1、工程名称：_________________盐城开发区东区开发大道通信管道工程。

2、工程量：_________________波纹管管道总长900米(暂定)，工程结束后工程量按实结算。通信井土方开挖按实际测量土方数结算。

二、工程承包方式：_________________

甲方负责质量管理和材料供应，乙方负责组织施工。

三、承包价格：_________________

10元/m(含管道土方开挖、砼浇筑、波纹管铺设、土方回填、土方外运全部工作量内的一切工序)，通信井土方开挖价格按照开发区管委会的规定执行。

四、双方的权利和义务

1、甲方负责通信井及通信管道的放线工作和材料供应。

2、甲方监督乙方在通信管道及通信井施工过程中的整体质量，乙方必须按设计图纸要求和甲方要求施工(两孔管道要求开挖深度1.0m，四孔管道要求开挖深度1.1m)，服从甲方的监督和施工管理以及联通现场监理人员的监督，确保工程质量，如甲方或联通现场监理人员发现质量问题有权要求乙方返工或停工整改，因此造成的一切费用乙方自理。对隐蔽工程在覆盖前乙方必须通知甲方和联通现场监理人员进行验收，在隐蔽工程验收合格后才能覆盖。

3、工程竣工验收由联通监理人员和甲方共同负责配合，验收标准以现行标准及设计图纸要求验收，验收不合格的乙方必须在甲方要求的时间内进行整改，由此造成的一切费用乙方自行承担。

4、乙方必须严格遵守安全操作规程及甲方有关安全制度等各项规定确保安全生产，文明施工，在通信管道及通信井施工过程中造成的一切安全责任事故全部由乙方自行处理。

五、付款方式

全部工程量完工及甲方和联通监理人员验收合格后付全部工程款。

六、工期及有关事项

1、施工工期：_________________本工程自甲方通知之日起十五个晴天工作日内完成。在通信管道及通信井施工中，因不可抗拒或甲方原因造成开工推迟或施工受阻的工期顺延。

2、在通信管道及通信井施工过程中，涉及与其他部门或个人发生纠纷原则上由乙方自行解决，甲方在必要时应予协助解决，乙方处理地方矛盾不当造成的一切费用由乙方自行承担。

3、合同未尽事宜，双方协商解决。

七、违约责任

任何一方如不按上述条款履行自己的义务和职责，均视为违约。施工过程中，如发现问题甲方有权让乙方进行返工或停工整改，由此造成的一切费用由乙方承担。乙方如逾期不按合同工期完成工作量，按每延期一天罚款全部工程款的1%计算，全部罚款不超过整个工程款的10%。

本合同双方签字盖章后生效，一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)：_________________乙方(签章

签定日期：_________________签定日期：_________________

甲方（总包方）：______________

乙方（分包方）：______________

甲乙双方就富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程，分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，现达成如下条款，以便双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、分包形式：

四、分包工程内容：

1、管道安装工程：灰土地基至管道顶部500mm以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕，其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责，甲方按元/m3付给乙方。

2、雨污水检查井砌筑工程：甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担，甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

五、工程量结算方式、单价：

1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算；

2、单价：混凝土管道安装综合单价， 元/米， 元/米；检查井砌筑按照砌筑砖块进行结算 元/块。

备注：灰土地基整平每米 元；打垫层及管枕安装每米 元；管道安装每米 元（含闭水试验）；素土回填每立方 元（回填至管顶50cm）。

六、施工期间一切费用由乙方自己承担，工程完工经闭水试验合格后，甲方支付乙方总工程款的70%，甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后，支付到总工程款的90%，其余款项保修期满1年内付清。

七、施工工期：

从 年 月 日开工至 年 月 日完成，共计天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因，工期可以按实际情况顺延。

八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全，并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排，不遵守工地劳动纪律，违反操作规程的人员，应进行必要的教育和必要的罚款处理，对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿，必要时责令其退出工地，如发生安全事故，乙方应及时上报处理并承担一切责任，甲方不负任何责任。

九、质量：

乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲乙双方代表人签字后生效。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

电话：_______________________电话：___________________________

传真：_______________________传真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

合同编号：FZ20xx-CB20xx-010

分包工程名称：

承 包人：

分包人：

签 订 日 期： 20xx 年 8 月12日

通风管道施工合同

承包方： （以下简称甲方）

分包方： （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通

风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本

合同。

一、工程概况:

1、工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

二、工程内容：

1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

3、本工程完成后场地的清理。

三、承包方式：

包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

四、合同价款：

1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

五、工期

合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延

误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得

甲方的认可后，工期顺延。

六、双方的责任和义务

1. 甲方责任：

1） 甲方创造施工所需的条件。

2） 甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

3） 甲方应指派 为甲方代表，认真履行合同条款。

2. 乙方责任：

1） 乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

2） 乙方所用材料应符合甲方要求。

3） 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

4） 施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场，进行实地勘察并指挥现场施工。

七、工程质量及验收

1. 竣工验收，甲方在接到乙方申请报验后，一周内安排验收，验收合格后双方签署验收书。

2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。

3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。

八、 付款方式：

1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到甲方要求，并经甲方项目部及公司审核确认的情况下，于下月15日前支付实际完成工程量的 95 %；

2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。

九、 特别约定：

1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题，乙方要承担一切责任。

2. 乙方承诺：在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素，放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。 3. 乙方指定 为本合同的执行人，联系电话： ，负责双方的联系及传递

信息（含售后服务支持相关）。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。

十、 安全生产

1. 用电设备严禁私接乱接，必须严格按安全操作规程作业。

2. 严禁上下垂直作业，防止重物坠落伤人。

3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。

十一、 违约责任

1. 乙方逾期竣工的，每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元，以此类推（不超过合

同总额20%）。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2. 本合同签订后，若甲乙双方单方擅自解约，解约方按合同款20%赔付给对方（除不

可抗力的情况）。

十二、 合同争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。若不能友好解决，任何一方可

向浦江县人民法院起诉。

十三、 附则

1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本

合同具同等的法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程款付清后自动失效。

4. 合同附件：建设工程承发包安全管理协议、 廉政协议

甲方：浙江创业建设工程有限公司乙方：

法定代表或授权代理人： 法定代表或授权代理人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：

邮编：邮编：

签约日期： 签约日期：

签约地点：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。

一、 工程概况：

1、 工程名称：气体管道焊接工程

2、 工程地点：

3、 工程内容及承包范围：管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。

二、 工期：

1、 本工程从20x年月20x年1月20日前完工。

三、 工程质量：

1、 乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改，乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。

2、 若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。

3、

四、 安全施工：

1、 乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。

2、 在施工过程中发生的一切安全责任、事故，与甲方无关，由乙方承担。

3、 乙方应按甲方的文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。

五、 工程承包方式、工价及付款方式：

1、 工程承包方式：包人工、包机具、包安全。

2、 工价及计算方式：50元/米(长度计算)。

3、 工程款的支付：

① 工程验收合格后一月内一次性付清。

双方责任：

1、甲方责任：

①向乙方提供施工图一份。

②现场协助

2、乙方责任：

①严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。

②在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法，须经甲方批准后方可施工。

③在施工中需做好作业面(带)邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。

④ 自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清，施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。

⑤ 在施工过程中应充分考虑材料的利用率，不得浪费。如发现有故意浪费现象，则在结算时根据浪费情况予以扣减。

六、 争议：

双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。

七、 其它：

2、本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：（建设单位或其委托的监理单位）

乙方：（施工单位）

丙方：磐石市大地燃气有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《吉林省燃气管理条例》、《吉林市燃气管理办法》、《吉林省安全生产条例》《城市燃气管理条例》（国务院583号令）等法律法规的规定，为保护磐石市城区内施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经叁方协商，达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议：

第一条甲方在工程开工前，应将城建档案部门出具的地下综合管线查询结果，及位于磐石市路街的工程的施工单位（乙方）、施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给丙方，并委派专人负责与丙方具体联络事宜。

第二条丙方接到甲方提供的有关资料后，核准施工范围及影响区域内地下燃气管道及设施的走向及位置，并在三个工作日内，到现场向甲方、乙方确认燃气管道及设施的走向及位置。

第三条燃气管道及设施的具体位置应以现场探查核实为准。施工前甲方应按照丙方提供的探坑位置进行人工断面开挖，以确定施工现场燃气管道的实际具体位置。在确认燃气管线及设施准确位置后，三方共同填写《施工现场燃气管道及设施确认表》，并明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围。

第四条燃气管道设施的安全保护范围如下：

1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米范围内的区域；

2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米范围内的区域。

燃气管道设施的安全控制范围如下：

1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米至6米范围内的区域；

2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米至50米范围内的区域。

第五条乙方在工程开工前，应根据施工现场的实际情况和施工方案，制定相应的燃气管道及设施的保护方案和应急处置措施，将燃气设施保护工作落实到人。保护方案和应急处置措施由乙方项目负责人和甲方项目负责人签字认可，并由乙方报丙方备案，便于丙方监督。对燃气管道设施保护方案产生争议的，由市建设局组织专家论证后协调解决。

第六条乙方应在燃气管道及设施的保护范围内设置“燃气管道，注意保护”等安全警示标语标识，在现场悬挂丙方抢险电话。

第七条在工程施工过程中，甲方对整个施工过程中施工现场燃气管道及设施的安全保护工作负总责，对乙方施工现场的燃气管道及设施的保护情况进行监督，确保保护方案和应急措施的落实。

第八条乙方在施工过程中遇到复杂、特殊情况，可能危及燃气管道及设施的安全运行时，应立即停止施工。乙方会同甲方，重新制定保护方案。

第九条丙方应加强对施工现场及周围燃气设施的巡查工作，如发现隐患问题，有权及时制止危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为，对不能制止的，要及时向有关部门报告。

第十条在施工过程中应严格遵守以下规定：

（一）在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

1.建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施；

2.进行爆破、取土等作业或者动用明火；

3.对方物品或倾倒、排放腐蚀性物质；

4.放置易燃易爆危险物品或种植深根植物；

5.进行机械开挖爆破等作业；

6.其他危及燃气设施安全的活动。

（二）有下列情形之一的，甲方应当会同乙方制定燃气管道设施保护方案，经与丙方协商一致后，方可实施：

1.在燃气管道设施的安全保护范围内和安全控制范围内，敷设管道，从事打桩、挖掘、顶进作业。

2.在燃气管道设施的安全控制范围内，进行爆破作业。

（三）不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏燃气设施及安全警示标志；道路施工完成时必须埋设相应的标志桩；

（四）在没有采取有效的保护措施前，不得在燃气管道及设施上方开设临时道路，燃气管道及设施上方不得停留载重车、推土机等重型车辆；

（五）顶管和定向穿越工程，穿越作业管线位置与燃气管道和设施的净距应大于2米；

（六）当现场对天然气管道进行开挖等施工时，管沟必须采用人工开挖，现场所有大型施工机械作业必须远离管沟边缘一米以上；

（七）当现场施工时需要将天然气管道上方或四周的覆土移除时，必须采用沙袋或其他有效的保护方式，对暴露的天然气管道进行临时性遮盖防护，以规避可能存在的安全风险；

（八）禁止其它严重危害燃气管网安全运行的行为。

第十一条甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求，并应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求；若甲方、乙方违反本条规定，甲方应负责无条件整改，并承担全部整改费用；若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和施工方负全部责任，并依法承担赔偿责任。

第十二条违反本保护协议或因施工造成燃气管道及设施破坏，发生燃气泄漏或燃气爆炸事故，由责任方承担责任。

第十三条本协议自叁方签字盖章之时起生效，至该建设工程完工后自动失效，正本四份，三方各执一份，另一份上交燃气办，由燃气办存档备案保，四份均具同等效力。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

年 月 日

甲方：_____________房产开发公司(以下简称甲方)

乙方：__________________燃气有限公司(以下简称乙方)

为配合甲方标准化楼房建设，就燃气管道安装的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：_________________

一、施工范围：_________________

二、甲方责任：_________________

(1).负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。

(2).在小区内安装调压房一座，占地约10平方，符合国家有关燃气设施的安全规定，费用由甲方负责。

(3).保护燃气设施，室外燃气管不得被任何构筑物占压，室内管道不得砌筑在任何设施内，安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。

(4).协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。

(5).按国家规范统筹布置庭院各种管线，保障燃气管道与其他管道的安全间距。

(6).按合同约定向乙方支付工程款。

三、乙方责任：_________________

(1).负责本小区燃气管道及调压设施的安装，并按国家规范进行安装施工。

(2).负责向居民送气，供应合格天然气。

(3)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台,规格型号见样品，样品由乙方提供两款)一年内免费维修，一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。

(4).乙方管网设计安装供气能力必须满足甲方_____________户用户正常用气，超出_____________用户甲方适当补偿乙方管网增容费用，具体费用由甲、乙双方协商。

(5).保障正常供气，特殊情况下不能供气时，向用户及时说明原因，低压管网事故引起的停气确保在_____________个小时内恢复送气，中压管网事故引起的停气尽快恢复送气。

(6).乙方免费设计管网施工图纸(合同签订后_____________日内提供)，经甲方签字认可后方可组织施工。

(7).乙方在接到甲方用气申请后，确保在规定时间内及时供气。

四、付款方式：_________________

(1).________________用户为_____________户，根据__________市物价局的规定，每户收取_______________元建设费，计收取安装费_____________元;燃气智能表每户_____________元，计收取_____________元;智能表中卡、灶前阀、软管、电池等收取__________元/户，计收取_____________元;共计收取________________元。合同签订之日付本项费用的60%，余款40%小区开始点火送气前付清。

(2)外管线(主管线到小区调压站的管线)费用__________万元(附工程预算书)，调压设备__________万元，合计__________万元，在合同签订后由甲方一次性付给乙方。

五、本工程从自甲方审核通过乙方图纸后_________________内完成。如遇不可抗力及由于工程交叉作业引起的不可协调所影响的工期相应顺延。

六、违约责任：_________________

甲、乙任何一方违反本合同项下之义务需向守约方支付本合同总价20%的违约金;乙方安装的燃气管道以及用户室内燃气设施引起的任何第三方的损害、赔偿、损失均由乙方承担,但因燃气设施的使用不当、私接天然气管线、偷气、改造燃气表、雷电、火灾、其他安装装饰工程等原因引起的.任何财产损失乙方不承担经济责任，但有责任负责修复。

七、以上各项条款，甲乙双方应严格履行，如有违反，责任和所造成的经济损失由违约方承担。

未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

本协议自签订之日起生效。

本协议一式陆份，双方各执叁份。

甲方：_________________乙方：_________________

(盖章)(盖章)

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

电话：_________________电话：_________________

开户行：_________________开户行：_________________

帐号：_________________帐号：_________________

签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、承包范围：

1、工程概况

1.1.工程名称：

1.2.工程地点：

1.3.主要工程实物量：

2、承包范围

2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

二、承包方式

甲方将承建的工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

三、工程内容

3.1埋地管线

（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.2架空管线

（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.3户内安装工程

（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

3.4电气工程

（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

四、合同单价及结算方式

4.1合同单价：

4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。

4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在元以上的按实签证。

4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

4.2结算及付款

4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。

本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。

五、施工工期：

5.1工程总工期：

5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的`违约金，并承担甲方管理费用：如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付元/天的奖金。

5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

六、组织领导

6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

七、材料消耗：

7.1管材5%

7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。

7.4阀门2%

八、工程质量要求及质量事故处罚标准

8.1工程质量要求：

8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。

8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

8.2质量事故及处理标准

8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

九、双方责任

9.1甲方责任：

（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

（2）提供安全防护措施

（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

9.2乙方责任

（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。

（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。

（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。

（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。

（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按

元/次处罚。

十、其他约定：

双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

年 月 日

第一章 总则

第一条 宗旨

签署本合同，旨在通过分部使加盟店获得总部（_________公司）开发的经营（制造/销售）_________的特许经营权的使用权，设立加盟店，并获得分部给予的支持，共同努力，实现特许经营的经营效益。

第二条 特许经营项目

分部许可加盟店实施的特许经营项目为_________。

总部根据经营（制造/销售）_________的成功经验，建立起以_________商标（品牌）为代表的特许经营系统，并许可分部以分许可的形式发展加盟店。

第三条 特许经营关系

分部基于与总部签署的`《区域特许经营合同》，获得总部的许可，在_________区域范围内发展加盟商，许可其设立加盟店。

分部与加盟商基于本合同产生的法律关系是一种合作关系，加盟店作为独立的民事主体对外开展经营活动，执行本合同。加盟店应当遵守法律的要求，独立对外承担民事责任。

总部对分部与加盟商之间签订的本合同的审查，总部依据本合同对加盟店享有的权利，以及在实施本合同过程中对加盟店的管理与监督行为，并不表示总部与加盟商之间存在直接的特许经营合同关系，总部不是本合同的当事人。

在本合同中涉及的总部的特许经营权，除本合同有明确规定之外，均由分部行使权利或承担义务，总部不对加盟商（加盟店）承担任何义务与责任，加盟商不得依据本合同向总部主张权利。

在总部与分部之间的区域特许经营合同关系终止时，总部有权决定本合同继续履行或终止。总部认为有必要时，可以临时行使分部依据本合同享有的权利，加盟商（加盟店）应当直接向总部履行本合同规定的义务。

除法律和本合同另有规定之外，加盟店不是分部或总部的代理人或业务代表。加盟店不得以分部或总部的名义缔结合同，或约定其他义务，或作出任何承诺与保证，使分部或总部对第三人承担责任。

第四条 基本原则

公平原则和诚实信用原则，是订立和执行本合同的基本原则。

在签订本合同和履行本合同的过程中，分部和加盟店应当自觉遵守公平原则和诚实信用原则，以善意的方式理解本合同及合同履行过程中的分歧与矛盾，通过协商解决争议，是实现合同目的的根本途径。

第二章 加盟商与加盟店

第五条 加盟商

加盟商为个人的，应当符合下列条件：

（一）身体健康，年龄在_________岁至_________岁之间；

（二）文化程度为_________；

（三）有_________年以上_________行业的从业经验；

（四）无刑事犯罪及_________记录；

（五）无破产史及_________记录；

（六）有_________万元以上至_________万元的个人（家庭）财产；

（七）有_________万元以上至_________万元的自有资金；

（八）认同本特许经营系统的经营理念和管理制度；

（九）_________。

加盟商为企业的，应当符合下列条件：

（一）企业为有限责任公司，法定代表人持有公司51％以上的股份；

（二）公司注册资本为_________万元以上至_________万元以下；

（三）公司净资产为_________万元以上；

（四）公司拥有_________万元的自有资金；

（五）公司法定代表人符合前款（一）至（五）项的要求

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据>，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

一、 工程概况

a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

c、承包方式：包工包料。

d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

二、 合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

三、 工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

四、 合同价款：

a、本合同价款(大写)： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写：)881810.00

b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

五、 工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

六、 双方责任

甲方责任：

A、 负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作;

B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;

乙方责任：

A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务;

B、 主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责;

C、 工程所需工具等由乙方自行解决;

D、 认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

E、 负责委派项目负责人做好协调工作。

七、 验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

八、 质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

九、 违约责任：

1、 合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。

2、 如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

十、 合同纠纷及解决方式：

1、 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼;

2、 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

十二、 附件：附件1为图纸

十三、 其它：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：委托代表人：电话：传真：

乙方：委托代表人：电话：传真：

年月日：

甲方：

乙方：

由于我校化粪池管道经常堵塞，需要疏通和清理，经双方协商达成以下协议，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：疏通管道、清理化粪池和厕所垃圾。

2、承包范围：城关三小化粪池管道疏通、淤泥清理、厕所粪便垃圾清理。

二、具体要求：

1、开工日期——20__年10月2日

完工日期——20__年10月8日之前

2、化粪池淤泥清除干净，教学后楼旱厕厕所粪便垃圾清除完并运走。垃圾堆放地点由乙方自找地点，甲方概不负责。维修好厕所内已坏的压水阀，安装新的。

3、施工过程中所需的工具甲方概不负责，由乙方准备安排。

4、施工中，乙方必须注意安全，如出现任何安全问题，甲方概不负责，一切后果由乙方承担。

三、结算方式：

1.(￥6250)，(工程总价包括人工费、设备费、装卸运输费、费税费等。)

2.工程完工后乙方立即通知甲方验收，验收合格后由乙方提供票据(一份)给甲方。

3.甲方验收后，确认合格，须向乙方付清所有款项。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方将厂区内疏通雨污水管道疏通工程，清理承包给乙方。结合本工程具体情况。经过甲乙双方友好协商，双方达成如下协议：

一、工程项目内容：

1、 工程名称：甲方厂区内管道疏通及清淤

2、 工程内容：厂内管道疏通及清淤

3、 工程施工价格、面积：35元/米，

二、工程施工总周期：

1、施工周期：双方签订合同后二天内完成。

2、乙方必须在不影响厂区生产的情况下清淤及疏通，要求精心组织施工，保证工作人员的安全。

3、乙方服从甲方工作人员安排，配合甲方工作人员。清理出的淤泥拉到指定地点堆放，保证厂区的整洁。

4、清理的小型器具及设备全部由乙方提供，甲方负责提供消防用水、三相电、淤泥倾倒场地、车辆停放地点。

5、因设计变更或非乙方原因及不可抗拒因素影响工期或会影响工程质量的，工期应相应顺延。

三、工程造价

1、本工程单价：35元/米，计约200米，按实际施工量计算，开发票需按10%税点计算

四、工程款的支付时间、方式：

乙方完成工程，甲方当天验收，验收合格后，乙方开具工程全额发票，甲方收到发票后5天内安排工程款支付。

工行广州太和支行 (3602—1767—1910—0077—218)

五、双方责任

1、甲方责任

1.1甲方须配合乙方有关工程项目施工。

2、乙方责任

1.1派专人为乙方驻工地代表，负责现场施工、管理、按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

1.2乙方必须具备相应施工资质和相关施工人员必须具备相应资格，严格执行施工质量，安全操作规程，防火安全规定，严格按照相关施工说明进行施工，做好工程质量检查控制，按施工安全规范做好施工质量、安全管理。对施工过程中发生的质量事故、一切安全事故负全责，因施工引起的安全事故和人员伤害、财产损失全部由乙方负责。

1.3施工过程中发现设计错误时，应及时以书面通知甲方。注：如管道塌方、下沉、病害和管道结构本身的问题，造成未能疏通。甲方自行处理。

1.4施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材等损失由乙方承担。

1.5乙方在施工过程须配合甲方生产需要，遵守甲方现场实施规定。

六、工程质量标准和验收

1、工程质量标准按相关现行施工验收规范标准为依据和参照初检备案样板实施。

2、工程竣工后，由乙方通知甲方验收，并在竣工后当天之内验收完毕。甲方不得无故拖延工程验收。

七、违约责任

1、如因甲方或不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失(含工期)，由甲乙双方友好协商解决，如果甲乙双方协商有争议，报珠海市仲裁委员会申请仲裁。

八、附则

1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决，双方协商或调解不成时，向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同自双方签章之日起生效，并结清款项后自然失效。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方： 乙方：

甲乙双方为明确双方的权利和义务，本着公平、诚实和信用的原则由乙方银浩下水道疏通订立本合同，矗种鼷以便共同遵守。

一、合同内容

1、对吉利小区H区2单元门前的下水道、排水口、雨水池进行疏通、清理。

2、清理时自备相应的防护设施及清理工具，管道疏通时必须用清水冲洗管道，不积余泥沙石等杂物。

3、不能破坏周围环境卫生，井盖打开时应注意安全，做到操作安全第一。

4、疏通、清理工作完成后须冲洗、清理现场，恢复原状。

二、合同履行期限

本合同履行期限为两天。自20xx年2月1日起至20xx年2月2日止。 本合同的保修期为3个月。

三、合同费用:

维修项目 合计 对J区4单元门前的排水口、雨水池、化粪池进行清理、疏通含税金前提下本合同总金额为：￥ 元(人民币大写： 元整)

四、付款方式

甲乙双方工程人员共同验收合格后一周内一次性支付维修款项。乙方需开具相应发票到甲方财务部结算合同费用。

五、双方权利与义务

(一)甲方权利与义务

1、核查乙方工作人员的工作证、身份证等有效证件。

2、若因乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

3、随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方服务费用的依据。

4、有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

5、考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

6、在维修项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧物品交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

7、为乙方按时办理相关付款手续。

8、为乙方免费提供现场作业时所需用水、用电。

(二)乙方权利与义务

1、在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

2、在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

3、未经乙方有关人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、清理中的设备。否则乙方不承担责任。

4、正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

5、必须按照本合同约定，参照国家有关规定对疏通、清理服务。

6、自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

7、因清理不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

8、乙方工作人员在清理、疏通过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

9、爱护甲方环境和财产，未经甲方同意不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。

10、清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

11、污水井、化粪池、雨水井清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。

12、清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。

13、乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向甲方发出通知，同时做好安全保护措施。

14、对甲方检查、验收不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时二十四小时内必须整改完毕。

六、验收方式

甲方应委托其相关人员对本合同规定的井内设施、地下暗管类设施、排水明渠类设施的清理完成标准进行验收，验收中发现问题应及时向乙方发出书面通知，以便及时跟进。

七、违约责任

1、乙方自接到甲方签发《保修通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方服务费用的20%。

2、因乙方处理不当而导致管井淤塞，乙方若在1日内未能恢复的，甲方有权扣除乙方服务费用的10%。在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付本合同的服务费。

3、甲方连续三个月未能按合同约定付款时，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付0.3%的滞纳金。

4、在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负(包括第三者责任保险)。

5、出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同;

(1) 乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。

(2) 乙方限期内达不到整改要求时。

(3) 甲方未能按合同约定付款时。

(4) 在本合同期内，任何一方提前终止合同时，应提前1日书面通知对方即可解除本合同，同时无须向对方作任何经济赔偿。

八、争议解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、其它

1、未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托方：（以下简称甲方）

施工方：（以下简称乙方）

_____扩能改造工程引起_____的既有蒸汽管道迁移，为保证_____改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签订以下合同：

一、工程名称：_____蒸汽管道迁移工程。

二、工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ20xx-中界定的管道起始范围。

三、工程施工内容：乙方按施工图纸CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道迁移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。

四、工期：20xx年10月02日开工，20xx年11月10日完工。

五、合同价款：本合同总计费用 元由乙方包干使用，合同签订10日内甲方预付乙方30%的合同价款，竣工验收合格后，拨付95%合同款，留5％质保金一年，使用一年后进行质保期质量验收，没有质量问题，一次性付清合同总价款

六、双方的主要权利义务：

甲方责任

1、按照合同约定及时拨付资金。

2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5、按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

乙方责任

1、根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。

2、接受甲方委托的监理单位的监理。

3、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

4、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

5、施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的发生，乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。

6、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成损坏的责任赔偿。

7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

七、验收标准：按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工，按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收，达到合格工程。

八、工程保修、维修及违约责任

1、工程竣工验收合格后，由乙方接管运营维护，甲方及时办理相关移交手续。

2、若甲方无正当理由单方终止合同，除承担由此给乙方造成的经济损失外，还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

九、争议解决

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。

十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

本合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本与副本相悖，以正本为准。

甲方:

乙方：

20xx年xx月xx日

(管道安装) 合同编号：

甲方：

乙方： (承包人)

根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称：x工程

第二条 工程地点：x厂内

第三条 签订地点：x市

第四条 工程范围内容及承包方式

一、工程范围内容：

1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所包含的管托的制安;

2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;

3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;

4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格;

5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式

1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

第五条：工程工期要求：

1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工(大工)3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

2、本工程暂定20x年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。

3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。

第六条：工程造价及结算

1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：x元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求DN25管道为1寸，DN200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。

2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。

第七条：工程质量和检查验收

1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。

2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。

6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用(只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责)。

第八条：甲方责任

1、 按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。

2、按时供应主材、设备、配件。

3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。

4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。

5、及时协调好对内对外等各方面的关系。

第九条：乙方责任

1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。

2、 负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。

4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场，并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育，取得进场证后，方可进场施工;并随时接受石化厂内的检查管理，乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。

6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料，提供主要施工使用机具详细资料，经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书，并复印给甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符，弄虚作假的，乙方同意承担全部不利后果。

7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。

8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果，除按规定责令限期及时纠正外，项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。

第十条：施工纪律和规定

1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作，紧密奋战，绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为，更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系，如有发现，即作违约处理，并进行罚款。

2、承包队进入工地现场，必须遵守公司纪律，严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者，或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者，现场经理提出更换队伍的，乙方同意无条件撤场，并承担违约责任。对不服项目部管理的工人，现场经理有权勒令其离开工地。

3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意，乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施，擅自撤人的，一人次罚款500元人民币。

4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度，提出付款申请表报公司批准后支付;原则上乙方到场施工后，根据工程进度完成情况，再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人(或书面委托的代理人)亲自办理手续。

5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套，焊工必须配备保温筒，管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。

6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节，按重置价赔偿，遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料，除向责任人追回损失和进行教育外，由其承包人负连带责任，发现一次罚款二千元，在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。

7、承包人必须服从项目经理的整改安排，不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量，项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成，乙方同意支付由此产生的全部费用。

8、承包人在工程完工后，结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备，项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。

第十二条：安全文明施工：

1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，情节严重者可勒令当事人离开施工现场。

2、乙方必须文明施工，按时清理现场，按要求堆放材料，边角料及时清理归堆。如果管理不到位，乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，并安排其他人员来完成，乙方同意承担由此产生的全部费用。

3、乙方必须服从工地的统一管理，遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定，乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带，且安全带必须系在固定的物件上，否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。

4、为提高公司的整体形象，现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服，乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用，当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。

5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。

6、乙方应建立防火和施工安全防护措施，遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则，由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。

7、乙方在施工中发生任何安全事故，要立即书面报告甲方，所造成经济损失和安全责任，除乙方能证明是甲方直接原因引致外，均由乙方承担。

8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时，乙方应承担全部的经济责任。

第十三条：违约和返工：

1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量，或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付，甲方有权提前或及时终止本合同，找其他职工来完成，乙方同意无条件地服从，发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失，乙方同意全部承担。

2、乙方因施工质量达不到设计和规范的要求造成返工，乙方同意承担由此发生的所有工料费用和给甲方造成的一切经济损失费。

3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任，或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的，乙方同意100%赔偿全部费用。

4、乙方违约，甲方据此可采取：要求停工整顿，直到甲方满意为止;终止合同;其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施，由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。

5、由于乙方原因，致使甲方无法收取到业主工程进度款的，由乙方承担责任。

第十四条： 本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时，提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。

第十五条：本合同一式两份，双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。

甲方合同主谈人： 乙 方(承包人)：

日 期： 日 期:

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定及《辽宁省电力有限公司电力建设工程发承包安全协议实施细则》，结合本工程特点，双方在签订工程发承包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

(一)工程项目名称：

(二)工程地址：

(三)承包范围：

(四)承包形式：

(五)工程合同编号：

(六)工程项目期限：

二、协议内容

(一)安全文明施工目标

1.不发生一般人身伤亡及以上事故。

2.不发生因工程建设引起的电网及设备一类障碍及以上事故。

3.不发生一般施工机械设备损坏事故。

4.不发生火灾事故。

5.不发生环境污染事件。

6.不发生负主要责任的重大交通事故。

7.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

(二)本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.国务院《建设工程安全生产管理条例》

3.国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4.国家经贸委《电力建设安全工作规程-第 1 部分：火力发电厂部分》(dl5009.1-20__)

甲方(总包方)：

乙方(分包方)：

甲乙双方就____县富昌路南政道路工程南标段管道安装分项工程，分包给乙方进行施工。根据《民法典》，经双方充分协商，现达成如下条款，以便双方共同遵守。

一、工程名称：

____县富昌路南政道路工程南标段管道安装分项工程

二、工程地点：____县皂西村

三、分包形式：双方商定单价一次包死。

四、分包工程内容：

1、管道安装工程：灰土地基至管道顶部500以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕，其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责，甲方按 元a;3;付给乙方。

2、雨污水检查井砌筑工程：甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担，甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

五、工程量结算方式、单价：

1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算;

2、单价：混凝土管道安装综合单价，元米，元米;检查井砌筑按照砌筑砖块进行结算元块。

备注：灰土地基整平每米 元;打垫层及管枕安装每米 元;管道安装每米 元(含闭水试验);素土回填每立方 元(回填至管顶50c)。

六、施工期间一切费用由乙方自己承担，工程完工经闭水试验合格后，甲方支付乙方总工程款的70%，甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后，支付到总工程款的90%，其余款项保修期满________年内付清。

七、施工工期：从________年____月____日开工至________年____月____日完成，共计 天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因，工期可以按实际情况顺延。

八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全，并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排，不遵守工地劳动纪律，违反操作规程的人员，应进行必要的教育和必要的罚款处理，对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿，必要时责令其退出工地，如发生安全事故，乙方应及时上报处理并承担一切责任，甲方不负任何责任。

九、质量：乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲乙双方代表人签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、 工程名称： 。

二、 工程地点： 。

三、 承包方式： 包清工。工程承包内容及范围： 围护桩桩笼钢筋的焊接与制作 。

五、本工程乙方总工程量约为 吨 ，单价为 元/吨( )，承包总价约为元。完工时，按乙方实际完成的工程量进行结算。

六 本工程施工的所需工具、机械乙方自带。

七 工期要求：乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成，满足每台桩基施工所需的钢筋笼，并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款人民币500元。

八、质量标准及验收要求：

1、 乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的施工规范施工，并必须做到：

(1)上下两节接头整齐，误差不大于2～3厘米;

(2)加强箍筋的焊接须牢固，主筋分布均匀;

(3)加强箍筋与主筋焊接须牢固，且不得损伤主筋，电流控制在320A左右;

(4)螺旋箍间距均匀，与主筋点焊要牢，且“隔一点一”

(5)严格按照配料单制作。并严格服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以500元罚款。

2 乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。

3 乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格;凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担500元的罚金。

九 付款办法：

1 生活费由乙方自行调节。

2 乙方承包的本工程全部完工，根据甲方验收后向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。

3 乙方剩留的工程余款，算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资 兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。

4乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

5 甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。

十 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，自愿交履约保证金 5%缴纳)，并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十一、焊接材料的供应：本工程钢筋焊接的材料由甲方供应。

十二、乙方应履行的其他工作：

1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以200元罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5 妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具和劳动防护用品。

6 做好施工现场的工后落手清，及时清理机具、材料，每天打扫宿舍内外环境， 保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

7 乙方所有成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现， 甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

8 乙方不得将工程转包他人，也不得擅自中途退场，否则按违约处理。

十三 其他

1 按创建文明工地需要，本工程职工进入施工作业区必须戴安全帽、不得穿着短裤、拖鞋，雨天施工需用的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，由甲方统一采购发放，费用由乙方负担。

2工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训费等项费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

十四 甲、乙双方任何一方违反本合同之条款，需承担违约责任，违约金为本工程总价的10%。

十五 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自行终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日