常用物资采购合同范本【推荐20篇】

甲方(采购方)：_________________

乙方(供应商)：________________

签订地点：_________________

签订时间：_________年 ______月______日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、守信用的原则,经友好协商,签订本合同。

一、采购货物名称详见附录。

二、合同价款

1、合同价款根据采购货物的市场价格进行计价，附件为采购货物单价。

2、付款方式：以银行转账或电汇形式付款。

三、质量标准(或技术指标)，按下列第(3)项执行：

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。)

四、包装标准、包装物的供应与回收：不回收 。

(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行：国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，

五、交货方式、时间、地点及接货人，运输方式

1、交货方式，按下列第(3)项执行：

(1)乙方送货

(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);

(3)甲方自提自运。

2、交货时间：按甲方规定的时间进行交货 。

3、交货地点：乙方货仓 。

4、 接货人：甲方人员 。

5、运输方式： 甲方自提货物 。

6、费用承担： 甲方负责 。

六、验收标准、方法、地点、时间及提出异议形式及期限

1、验收标准：按照采购单上采购的货物、数量、质量进行验收 。

2、验收方法：按照货物验收标准 。

3、验收地点：乙方货仓 。

4、验收时间：甲方提货前一天 。

5、提出异议形式及期限：对乙方采购的货物数量、质量上有所异议时，乙方应积极配合按甲方要求进行换购 。

七、结算方式及时间

1、乙方采购的货物经甲方有关部门人员鉴定签收后，根据货物数量

2、对乙方采购的货物按月进行结算，应确定每个月______日为双方价款结算日期(即上月______日至当月______日内)，结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额按甲方的要求开具发票，甲方按发票金额付给乙方当月采购货物款。

甲方(采购方)：_________________

乙方(供应商)：________________

签订地点：_________________

签订时间：_________年 ______月______日

买受人：_______________（以下简称甲方）

出受人：__________水泥厂（以下简称乙方）

经双方协定一致，签订水泥买卖合同条款如下：

一、数量、计量单位、单价、金额

品名

规格

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

价金总额

（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥

二、质量标准：

水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋货合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担：

甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

五、交货期限

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提（供）________吨。其中：______吨，______吨。

甲方逾期提货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。

六、付款办法和期限

1.甲方在______年______月______日前付定金______元；

2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

3.采取托收承付方式：按《支付结算办法的有关规定执行。乙方每月______日～ ______月凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任

甲方责任：

1.中途退货或违约拒收的应偿付退（或拒）货部分货款总值百分之五的违约金。逾期提货的，每天偿付逾朗提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

3.其他违约责任

乙方责任：

1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值百分之五的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。

2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

3.其他违约责任

八、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

甲方：______________________

乙方：______________________

__________年______月______日

甲方(采购单位)：

乙方(供货单位)：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 采购事宜协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、甲方采购的物品内容

物品名称：

物品内容：

二、付款方式及交货周期

三、交货和验收

1、交货地点： 。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

2)质量符合国家法律法规规定的标准以及招标文件和投标文件的要求。

四、质量标准

质量标准的评定以国家或者行业的质量检验评定标准为依据。

五、乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 的违约金;

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

六、甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日 的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;

2、甲方非因不可抗力违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

七、质量保修

八、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论;

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

1、本合同双方签字盖章后即日生效，该设备保修期过后自行失效。

2、合同生效后如单方不履行合同即视为违约，需承担违约责任。

3、如双方协商同意终止合同，双方必须签署终止合同协议书方可终止。

4、合同的权利义务终止后，双方应当遵守诚实信用原则，履行保密义务。

十一、 附则

1、若采取招标方式进行的采购，招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、附件：

甲方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

签约地址：

中山市坦洲镇签约时间： 年 月 日

合同编号：

____(售方)为一方

____(购方)为另一方

签订合同如下：

第一条合同对象依据____年__月__日双方签订的关于合作的协议，在售方国国境车上交货条件下售方售出，购方购入货物。

其数量、种类、价格及交货期均按第__号附件办理，该附件为本合同不可分割的部分。

合同总金额为_____

第二条价格本合同所售出货物的价格以瑞士法郎计算，此项价格系卖方国国境车上交货，包括包皮、包装和标记费在内。

第三条品质按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或原苏联国家标准，并符合本合同附件所规定的技术条件;凭样交货的商品品质应符合双方确认的样品。

商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。

第四条供货期售方应在本合同附件规定的期限内发货。

在征得购方同意的情况下，售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。

第五条标记每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面(上面，前面和左右)用英、俄两种文字书写以下标记：合同号，收货人，箱号，毛重，净重。

第六条支付本合同所供应的货物之价款，由购方按照中国银行和原苏联外经银行关于边境贸易支付协议书所规定的办法及————年——月——日“由中国向苏联和由苏联向中国交货的共同条件”以瑞士法郎凭下列单据向售方支付：1、帐单4份;2、盖有售方国发站印章的铁路运单副本1份;3、明细单3份;4、品质证明书1份。

第七条保证和索赔卖方在提供的商品投入使用之后——个月内保证商品质量，但不超过供货之日起——个月。

对货物品质的异议应在发现缺陷后——个月内提出，如在保证期发现缺陷，提赔日期不能迟于保证期结束——天。

如商品在保证期内出现缺陷，供货一方应排除缺陷或更换有缺陷的部分并负担费用。

当事人一方给对方造成人身伤害或因故意或重大过失给对方造成财产损失的，应当进行赔偿。

第八条发货通知售方应在发货后——天内以电传向购方通知有关货物自生产厂发运的情况，并注明发运日期，合同号，发动机号，件数，毛重和铁路运单号。

第九条仲裁由本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷，应尽可能通过双方谈判解决。

如双方不能达成协议，可提交被告国对外贸易仲裁机关审理，中方国家对外贸易仲裁为中国对外贸易促进委员会，苏方为原苏联工商会。

第十条不可抗力条款双方任何一方发生不可抗力情况(如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其他情况)，使本合同全部或部分义务无法履行时，履行本合同义务的期限可相应推迟，在此期间合同义务仍然有效。

如果不可抗力情况持续——天以上，其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务，此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。

无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。

不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。

第十一条其他条件本合同未尽事宜，双方均按————年——月——日“由中国向苏联和由苏联向中国交货共同条件”办理。

本合同一式两份，以中、俄两种文字书就，两种文字具有同等效力。

第十二条双方法定地址售方名称：_____购方名称：_____地址：_______地址：_______电报挂号：_____电报挂号：_____

第十三条运输地址发货人：收货人：发站：______到站：________

买方签字：______

购方签字：__

发包方(甲方)：_________

地址：________________

承包方(乙方)：_________

地址：________________

以《民法典》为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

一、工程概况

1、合同范围：________________

2、工程地点：________________

3、承包方式：________________

4、合同价款：________________

二、合同工期

1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天(日历日，含法定节假日和公休日);

2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算;

3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

三、付款方式

1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。

3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

四、甲方权利及义务

1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正;

2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏;保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作;

3、承担维护过程中所发生的水费及电费;

4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

五、乙方权利及义务

1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任;

2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正;

3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业;

4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

六、质量目标

本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

七、违约责任

双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

八、争议处理

由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

九、附则

1、本合同自双方代表签字起生效。

2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

工程所在地：________________

签订时间：_________________

乙方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

工程所在地：________________

签订时间：__________________

甲方（供应商）：

电话/传真、开户银行/帐号：

乙方（零售商）：

电话/传真、开户银行/帐号：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。

一、订购商品

1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价：

2、甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

3、上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。

4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别；无条形码的商品应当说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

二、代理人

1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。

2、双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知对方。

三、订货

1、乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：（1）乙方电子商务平台（2）电子邮件（3）传真（4）订货合同（5）其他

2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复，答复形式同订单形式一致；不予答复的，视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的，乙方应当在24小时内表示是否接受，乙方不接受则视为订单无效；乙方不予答复的，视为接受修改的订单。

4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的，应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱；以传真、订货合同等书面文字为载体的，应当加盖订货单位公章或代理人签字，方为有效。

四、交货及验收

1、甲方应当将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

2、商品的所有权自交付时起转移给乙方，商品毁损、灭失的风险也自交付时起由乙方承担。

3、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具收货凭证；如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，同时告知验收完毕的具体时间。

4、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的在收货后24个月内提出，否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。

质量异议应当以书面形式向甲方提出，甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复，否则视为认可。

五、商品促销

1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划，以加速商品的周转和销售。

2、甲方可以根据自身产品状况，有选择地参加促销活动，同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜，另行签订《促销服务协议》。

六、商品退换

1、双方在确定商品价格时，应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为______：

（1）不接受退换货（2）有条件的退换货（3）在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货

2、在选择有条件退换货的前提下，为了保持乙方合理库存，且有利于商品周转，双方同意：

在第______种条件时甲方同意更换商品：

（1）残、次品（2）滞销、过季商品（3）其他

在第______种条件时，甲方接受乙方退货：

（1）残、次品（2）滞销、过季商品（3）其他

对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知，甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认，10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权自行处置该商品，并在对账结算时予以扣除。

七、对账与结算

1、双方确认的结算方式为_______：

（1）预付货款（2）货到付款（3）铺货后按结算周期付款，铺货期为______日

2、采用第1条第（3）种方式结算的，双方应当在本合同中明确对账及结算周期。

（1）按照商品的销售周期，甲乙双方确认的对账周期为：每月______次，具体对账日期为每月______日。对账日前3日，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对账单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对账单》的内容。

（2）双方确认的结算周期为：

3、如因商品种类不同，确定的对账周期、结算周期不同，可就具体商品的对账周期、结算周期或者其他的对账、结算办法另行制作本协议附件列明。

4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后，甲方可持《商品对账单》及增值税发票要求乙方足额支付货款

5、双方确定的付款方式为：（1）现金（2）转账支票（3）电汇（4）

八、知识产权的保护

甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议，给乙方造成经济损失时，甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

九、违约责任

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、甲方未按照已经确认的订单内容发货，应当负责更换或补足；造成交货延迟的，每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金；延迟3日以上的，除支付违约金外，乙方有权取消该批次订单；累计5次迟延交货的，乙方有权解除本合同。

3、乙方未按照合同约定的期限结算的，每延迟1日，应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金；延迟30日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关政府部门查处，甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失；情节严重给乙方商誉造成严重损害的，乙方有权解除本合同。

十、合同的解除

1、任何一方非因对方违约提出解除本合同，均应当提前30日以书面形式通知对方，合同自双方协商确定的日期解除。因甲方违约而解除合同的，已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还；因乙方违约而解除合同的，应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

2、任何一方出现如下情形时，另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同，合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的，已经收取的各种促销服务费用不予返还；甲方提出解除合同的，乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用：

（1）存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时；

（2）受到政府行政主管部门吊销营业执照或停业处分，或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时；

（3）申请破产、进入清算程序，或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态，或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时；

（4）未经他方同意，把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的；

（5）增值税一般纳税人资格被取消时。

3、合同解除后，双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账和结算。

十一、合同期限

1、本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止，共______年。

2、合同期满前1个月，如双方同意继续合作，应重新签订新的合同；如未签订新的合同，乙方仍然下达订单且甲方接受的，视为原合同自动顺延1年。

十二、争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商解决；协商不成的，按照以下第_______种方式处理：

（1）向____________人民法院提起诉讼；

（2）向____________仲裁委员会申请仲裁。

十三、其他

1、本合同涉及的通知，应当以书面形式确认，并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后，视为送达。

2、本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。

3、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

4、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方：

签约代表：

签字日期：

乙方：

签约代表：

签字日期：

甲方：

乙方：

甲方同意将防火卷帘门工程委托福建省乔亨消防设备有限公司进行设计、制作、安装，为确保工程质量和工期顺利完成，特制定以下条款，供双方共同遵守执行。

一、工程地点：

二、签订日期：

三、工程内容：防火门、防火窗、无机特级防火卷帘门供应及安装。

四、合同价款及金额：

1.无机特级防火卷帘门数量为根据甲方所提供图纸，面积按现场实际完成面积计算,计算规则见附件，单价元/平方米;防火包厢面积按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件,单价：元/平方米;防火门按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件,单价：元/平方米，防火窗面积按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件，单价：元/平方米。

2.合同价款包括：帘布、传动系统、控制系统、设计、制作、运输、制安及相关五金配件、售后服务，本单价不含税(含税另加7.5%)。

五、付款方式：

1.合同签订进场安装前7天预付工程总价30%作为材料备用款。

2.防火门门框、防火卷帘门卷轴及电机机架板安装完毕七天内再支付工程总价30%。

3.工程安装完毕时再支付工程总价30%。

4.工程安装完毕7天内，甲方组织消防单项验收,7天内一次性付清。

六、防火卷帘门面积计算方式：

1、带防火包厢

S=W×(H+500)

S1=【(a+b+c+n)×W1】+2X

S——防火卷帘门结算面积;S1—防火包厢面积

W——结构洞口宽度;a,b,c,n—防火包厢面宽度

H——结构洞口高度;2X—防火包厢两侧面积

500—为防火封板及卷帘升高所需材料

2、防火门、防火窗面积计算方式：S=W×H;列洞口尺寸1000×2100;实际制作尺寸970×2070

七、工期：

自合同签定之日起至____年____月____日止。

八、双方责任：

甲方责任：

1.由乙方设计的防火卷帘门安装设计方案，甲方给予确认。

2.防火卷帘门电源线(三相五线制)、消防联动控制线布至防火卷帘门控制箱处。

3.无偿提供施工用电、临时工具材料房及制作场地。

4.提供具备安装施工的条件及环境，如有影响施工因素，应及时解决。

5.防火卷帘门两边的支撑必须有足够承载力的钢筋水泥柱，否则须立钢结构柱，费用另计。

6.负责协调相关施工单位的关系，工程施工配合费有甲方承担。

7.负责门框灌浆工作。

乙方责任：

1.负责产品的设计、制作、运输、安装、调试及配合消防联动。

2.严格按甲方所确认的图纸等施工方案制作施工安装。

3.服从甲方现场施工管理，文明施工。

4.按时上报工程进度报表及相关材料报验等。

九、违约责任：

1.因施工现场不具备条件或不可抗拒等自然因素，工期相应顺延。

2.因甲方变更施工设计方案，造成乙方经济损失，甲方须承担经济责任，工期相应顺延。

3.因乙方不按设计施工或安装质量不符合要求，造成返工等其责任由乙方自行承担。

4.因甲方不能按时拔付工程款及自身原因造成延误工期，甲方必须支付工程总造价的0.5%/日作为误工费赔偿乙方，工期并相应顺延。

5.乙方由于自身原因造成不能按合同工期完工时，乙方必须支付工程总造价的0.5%/日作为违约金赔偿甲方。

十、产品质量：

防火门、防火卷帘门符合设计要求及规范，以确保消防部门验收通过。

十一、产品保修及售后服务：

1.安装完毕之日起保修期

2.属人为损坏的不属乙方责任范围，乙方负责修复，但人工材料费等均由甲方承担。

3.乙方接到甲方维修通知，4小时内给予答复并限期修复。

十二、本合同的附件、附表、图纸、签证等具有同等的法律效力，本合同未尽事宜需双方协商或签定补充协议。

十三、解决合同纠纷方式：

协商解决或按《经济合同法》，由当地经济合同仲裁委员会仲裁解决。

十四、本合同经双方签字盖章后即生效，到产品保修期满、款项付清自动失效。

十五、本合同一式份，甲乙双方各执壹份

甲方：

法人代表：

委托代理人：

日期：

乙方：

负责人：

委托代理人：

甲方（购货方）：________

乙方（供货方）：________

甲乙双方本着公平、自愿、互利、诚实信用的原则，根据法律规定，经过友好协商，达成以下合同条款，以资双方共同遵守：

第一条产品名称：

规格：

质量（技术指标）：

单价：

总价：

第二条产品包装规格及费用_________；

第三条验收方法______________；

第四条货款及费用等付款及结算办法___________；

第五条交货规定：

1、交货方式：______；

2、交货地点：______；

3、交货日期：______；

4、运输费：_______；

第六条经济责任：

1、乙方应负的经济责任

（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价，不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的违约金。

（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的违约金付给甲方。

（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的违约金。

（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担元的违约金。

2、甲方应负的经济责任

（1）甲方如中途变更产品、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值X%的违约金。

（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的违约金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的违约金。

（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期违约金。

（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及违约金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为违约金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，但必须经另一方同意。经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

如有一方违约应当赔偿包括但不限于赔偿金、诉讼费用、仲裁费、律师费、交通费、住宿费等一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）

第十三条本合同自双方签章之日起生效。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同一式___份，经双方盖章或者签名后立即生效，甲乙双方各执一份。

甲方：________（盖章/签名）

代理人：________（签名）

地址：________

电话：___________

开户银行帐号：__________

____年____月____日

乙方：_________（盖章/签名）

代理人：__________（签名）

地址：___________

电话：_____________

开户银行帐号：_________

____年____月____日

甲方(以下称买方)：

乙方(以下称甲方)：

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，协商一致订立本合同：

一、电脑主机两台，具体硬件、配置需求及价格内容如下：

两台共计____________元，最终洽谈价为____________元(_______________元整)。

二、合同金额：

人民币(大写)____________元整(小写)_______________。

三、付款方式：

1、本合同签订盖章后即生效，当货物到达现场并安装后，甲方组织验收，验收合格后，乙方提供全额发票，甲方在五个工作日内全额支付。

2、甲方须将上述款项按合同约定金额直接汇入乙方指定的帐户内。

四、交货及安装时间：

________年____月____日安装完毕并通过甲方验收合格。

五、交货地点：

集团。自货物运到交货地，货物的运输和上门安装费用由乙方负责。

六、售后服务：

1、除机箱外，合同上其他所有电脑零配件均保修________年。

2、电脑零配件出现任何问题，乙方在接到通知的三个工作日内要及时上门维修。

七、本合同生效后，甲、乙方任何一方单方面解除合同，须向对方支付合同金额10%的违约金。

八、甲、乙双方履行本合同过程中发生争议，应通过协商解决；协商解决不成的，将提交仲裁委员会仲裁；

九、本合同正本一式3份，甲方执2份，乙方执1份，甲、乙双方盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：________年____月____日

购货单位(以下简称甲方)：

供货单位(以下简称乙方)：

鉴于乙方愿意承担甲方承包的位于天津市西青区海泰创新基地B、C区工程配电箱的供货，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经充分协商一致，达成如下协议。

第1条：产品名称、数量、品种、单价、交货地点 见第8.1条所述。

第2条: 产品的技术标准(包括质量要求)

2.1乙方所生产和提供的产品必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《用电安全导则》(GB/T13869)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194配电箱生产的有关标准和规范要求。

2.2乙方提供的所有产品必须使用甲方指定的“天正 ”牌元器件。

2.3 乙方提供的配电箱外壳铁板厚度为1.2mm;配电柜外壳铁板厚度为2mm;箱、柜的颜色及标识以甲方现场工程师提供的设计要求为准。详见系统图(附合同后) 第3条：产品的运输方式、交货以及安装地点

3.1运输方式、交货地点：乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号将产品运至甲方施工现场，并负责在交货地卸车(此部分费用已包含在合同价款内)，乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送，对于产品运送到指定地点交接验收合格之前发生的一切损失(包括外观、性能、数量等)均由乙方自行承担。

3.2 乙方应保证所供产品均需有足够及安全牢固的包装保护妥当，以防因运送或其他情况而受到损坏，所有包装用料均由乙方自行处理，甲方并无义务保证完好。

3.3 配电箱产品运送的限制：乙方的员工应遵守天津市政府、业主、甲方有关现场的道路、安保、通行证的发放以及同类项目的一切法例及法规，并严格遵守由天津市政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定，同时乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

第4条: 交货时间

4.1 乙方应按照下列方式完成整个供应要求：加工周期为5天。(以甲方完成合同日期后五天)

4.1.1 乙方供应范围内的配电箱产品必须按照第8.1条中所列时间前运抵现场，以确保甲方负责施工的海泰创新基地B、C区工程临电的安装施工不会出现任何延误。

4.1.2 乙方必须配合工程之需用材料设备计划，虽然此计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在该修订后的计划时间内，以甲方可接受的次序方式不致令甲方之工程竣工有所延误的情况下，供应一切合同要求的材料设备等。

4.2 甲方以产品实际运送到合同指定地点并现场交验完毕的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。

第5条：甲方工作

5.1 配电箱送到甲方指定地点后，由甲方派人或委托他人当场进行质量、数量、资料、单据、包装等验收。

5.2 乙方所供材料出现问题后在七天内通知乙方。

第6条：乙方工作

6.1 按本合同约定，将甲方所需的配电箱按时、保质、包量、齐全配套的供应到甲方指定地点，并负责卸车。

6.2配电箱质量应严格遵守国家规范并符合设计、合同及有关工程施工及验收规范、标准的要求，同时乙方的设备质量必须满足甲方为保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求(详见各种技术文件)，并以之为依据出具详尽的服务承诺。否则，甲方有权随时解除合同，由此造成的工期延误及紧急定货增加的费用等一切损失均由乙方承担。

6.3 进场的配电箱如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场产品质量合格率100%，并且材质证明要和现场进料单相对应，甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现的质量缺陷设备，在甲方提出质量异议后，乙方应立即予以无偿更换，乙方并应赔偿因质量问题给甲方及工程造成的损失。

6.4 乙方必须对自身出入现场的人员以及现场安装指导人员进行安全交底，并严格遵守甲方所制定的各项安全生产制度，对因非甲方原因造成的安全事故承担责任。

6.5由于设计变更或现场数量的改变而要求乙方换货，乙方无条件接受，并积极配合现场工程进度的要求。

6.6如甲方需要，乙方须派驻技术人员在现场指导安装，上述人员甲方提前24小时通知乙方;指导安装及调试费用已包含在合同价款之内。

6.7 乙方进场人员须服从甲方的安排，遵守现场内的各项管理规章制度。

6.8乙方须在合同签订的同时，按照甲方要求提供相关政府部门颁发的营业执照、资质证书等相关证照;

6.9乙方负责办理其产品运输期间的运输险等相关保险，费用由乙方自行承担;

第7条 验收

7.1进厂检验

7.1.1甲方有权利对进场的产品进行各种形式的检验，乙方必须充分配合。

7.1.2配电箱进场后甲方将进行检验;不合格不予使用，乙方将负责产品退场，并承担由此而给甲方造成的一切损失。

7.2乙方必须在交货前对所供产品的品质、规格等作细致的检验，产品到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

7.2.1所供产品的种类、规格、质量等级与要求不符，甲方可拒绝接收，由乙方自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货，则按本合同有关工期违约条款处罚。

7.2.2经甲方检验通过之后，发现所供产品的规格、质量等级与要求不符，乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及由此造成的甲方及工程损失，并负责赔偿。 7.3乙方应提供合格产品的内容：

7.3.1乙方在交货时须按照甲方要求提供所供产品相关的资料及证明，包括但不限于出厂合格证、检验报告及复试报告等。

7.3.2乙方提供的配电箱必须要有天津市建设安全生产监督管理站核发的证明书，并保证提供的产品能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收。

7.3.3如乙方提供的产品不能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收，甲方将乙方提供的产品如数退还，乙方应赔偿由此给甲方带来的一切经济损失及承担更换新产品20%的相关费用。

第8条 产品的价格和货款结算

8.1产品名称、数量、价格、规格、交货地点：

8.3 合同价款的组成：

本合同为固定单价已包含配电箱的下体支架，合同单价任何情况下均不得进行调整。 合同价款中包括所购产品本身的供应、运输以及装卸费用以及国家规定的各种税费;合同一旦签订，产品的单价就视为已经包括一切附带配件以及合同中规定的义务;合同价格为含税价格，甲方支付乙方工程款时乙方必须出具正规的发票。

本合同数量为暂定数量，实际结算数量以甲方通知乙方供货到工地现场并验收的数量为准，乙方不得以实际供货数量与合同暂定数量不符为由向甲方提出任何索赔。

8.4货款的支付：

双方签订合同后，乙方将合同约定的全部产品运送并卸货到海泰创新基地B、C区工地甲方指定地点，经甲方初步验收合格之后，二十天内甲方支付合同价款的70%(即￥36120元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后三个月，经甲方确认，甲方支付合同价款的25%(即￥12900元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后一年内，经甲方确认，将余款5%(￥2580)一次性结清(不计利息)

第9条 产品在使用中发现不符合质量要求的处理办法对于产品在使用过程中任何时间发现质量问题的，由乙方免费负责更换并应满足甲方提出的时间要求，并对于因此造成的甲方及工程的一切损失均应由乙方负责承担;且甲方有权在乙方按甲方要求更换合格产品后支付货款。

第10条 产品保修

10.1保修期：从产品经甲方验收合格之日起一年内因产品内在质量问题免费更换箱体内的各种配件及元器件，超过一年后免费维修，仅收取材料成本费。计保修期为：两年。

10.2保修期内，乙方每，并提供必要的维修服务和指导。

10.3乙方确保在保修期间接报小时内到达施工现场开始维修，在保证维修工程质量的前提条件下，在 48 小时内维修完毕，对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成维修的，应在具备条件后立即组织抢修。必要时，甲方可另请第三方负责维修工作，费用由乙方承担。

10.4在保修期内，由于甲方使用不当，发生故障、损坏，乙方维修时只收取工本费。

10.5保修期内，乙方对其产品实行无偿维护、维修;保修期外，乙方对其产品实行有偿维护、维修;。

第11条 乙方的违约责任

11.1乙方对所供产品须按照甲方要求提供各种资料，否则视为乙方违约。

11.2乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款总值的10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

11.3乙方所交产品的品种、型号、规格不符合同规定(包括甲方另行给乙方的通知订购的产品)，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，乙方应负责按甲方要求的时间予以退换，并承担由此而造成的甲方费用增加、工期延误等损失;如不能予以退换的，按不能交货处理。

11.4乙方逾期交货，甲方仍需要的，每延误一天，乙方向甲方偿付合同价款5%的逾期交货违约金，并承担由此给甲方造成的各种损失费用。乙方逾期交货甲方不再需要的，对此逾期交货部分由乙方自行处理，甲方不予支付款项并办理解除合同手续。乙方并应向甲方偿付违约金，及承担因此给甲方造成的各种损失费用。

11.5因乙方产品质量问题造成甲方发生安全责任事故或其他质量事故，乙方支付甲方合同价两倍的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第12条 争议

本合同执行过程当中，如发生争议，双方首先友好协商解决，如协商不成，可向天津市西青区人民法院提起诉讼。

第13条 合同效力及份数

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。

13.2本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

13.3本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。 附件1：甲方确认的产品设计图纸各四份;

甲方： (盖章)甲方代表： 委托代理人： 联系电话：本合同签订日期：

乙方： (盖章) 乙方代表： 委托代理人： 联系电话：

甲方（以下称买方）：

乙方（以下称甲方）：

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，协商一致订立本合同：

一、电脑主机两台，具体硬件、配置需求及价格内容如下：

两台共计4431元，最终洽谈价为4350元（￥肆仟叁佰伍十元整）。

二、合同金额：

人民币（大写）肆仟叁佰伍十元整RMB（小写）￥4350.00

三、付款方式：

1、本合同签订盖章后即生效，当货物到达现场并安装后，甲方组织验收，验收合格后，乙方提供全额发票，甲方在五个工作日内全额支付。

2、甲方须将上述款项按合同约定金额直接汇入乙方指定的帐户内。

四、交货及安装时间：20xx年1月23日安装完毕并通过甲方验收合格。

五、交货地点：xx集团。自货物运到交货地，货物的运输和上门安装费用由乙方负责。

六、售后服务：

1、除机箱外，合同上其他所有电脑零配件均免费保修三年。

2、电脑零配件出现任何问题，乙方在接到通知的三个工作日内要及时上门维修。

七、本合同生效后，甲、乙方任何一方单方面解除合同，须向对方支付合同金额10%的违约金。

八、甲、乙双方履行本合同过程中发生争议，应通过协商解决；协商解决不成的，将提交仲裁委员会仲裁；

九、本合同正本一式3份，甲方执2份，乙方执1份，甲、乙双方盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，确认乙方为甲方职工工作服供货单位。经双方充分协商一致，现就货物的`供应及相关事宜达成合同条款如下：

一、 货物名称、商标、数量、单价、总价、交货期

货物名称

面料成分

纱支

克重

单位

单价

备注

备注：以上人数及金额以实际量体交货数量为准。

二、质量要求和过程控制

1、技术标准按国家标准生产，乙方已通过 iso9001 国际质量管理体系认证、 iso14001国际环境管理体系认证。乙方保证所提供的职业工作服均使用--集团荣获“中国驰名商标”中国名牌产品”“国家免检产品”的服装品牌“--”，决不采用二三线品牌，并保证本合同约定之所有工作服均不转包其它企业生产。

2、为确保产品质量，甲方在可能情况下将派员对产品的生产过程进行监控把关，乙方在签订合同后10天内向甲方职工经行实质性量体和生产进度安排。

3、在产品生产过程中，甲方有权派员或请专家进行现场跟单，乙方应积极给予支持和配合。一旦发现违约问题，甲方有权随时终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。

4、乙方于合同签订后10日内必须向甲方提供封样样衣，并保证样衣及工作服的一致性(中标80%毛料)，保证西装里料全部采取国产材料，袖里采取羊蹄袖处理，袖子接缝采取双向吃水工艺;男女西裤据个人量体进行打扁、加裤脚衬和防滑带处理，其它按国标要求制作。具体详见样衣及双方约定的采取进口面料生产的一线品牌样衣标准。

三、包装规定

1、包装要求及费用负担：采用手提套衣袋包装并配专用衣架，立体纸箱包装运输，10套/箱，内装交接单，纸箱外标明：--林区神发水电有限公司、人员姓名及数量。

2、包装费用由乙方承担，所有包装物乙方不再回收。

四、交货时间、方式及地点

1、交付时间： 20--年9 月20 日前全部交付完毕。

2、交付地点：以甲方指定的地点为准(--)。

3、交付方式：由乙方负责送货至交付地点，并承担运输及相关一切费用，协助甲方发放。

五、验收

1、服装按照甲方中标要求的封样样衣的面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进行原产地预验收和送达交付地点终验。同时，甲方将有权抽选产品送相关权威检验机构进行检验，乙方按甲方抽检数量进行补货。

2、甲方收到服装后，验收异议期限为15个工作日。若甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

3、服装送到甲方并经验收合格后起算质保期，质保期期限为两年，在质保期内，乙方应对服装出现的质量问题无偿负责返修，返修两次未达标的乙方应无条件进行重新制作，直到产品达到需求标准。

4、乙方在现场量体时，甲方职工需对测量的尺寸进行签字确认。

5、乙方交付的货物不符合质量及精确量体大小要求的，甲方可以要求乙方返修、重做、退货并承担因此给甲方造成的损失。乙方不能按甲方要求承担责任的，甲方有权终止合同，并拒绝支付合同款项。

六、售后服务

售后服务由--武汉职业装营销中心全权负责，成立专门售后服务小组，保证提供完善的售后服务。售后联系人：---，电话：---办公电话---。

七、付款方式

1、本合同签订并生效后，乙方需及时向甲方提交国内正规税务发票(增值税发票)，合同签订的3个日内支付50%货款作为预付款，货到并验收合格后7日内再支付40%。余下10%三个月内质量没出现异议一次性付清货款。

八、违约责任

1、乙方应严格按照双方约定的质量数量及交货期限要求保证交付。每逾期一天，应向甲方支付延迟交付部分货款金额5‰的违约金。在此情况下，乙方除有义务继续履行合同外，还应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、当乙方逾期15天(含)以上不能按约交付，甲方有权提出终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。

3、乙方所交付货物侵犯第三方权益的，应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担一切后果。

4、若发生其他违约情形，违约方应赔偿由此给对方的损失。如属双方过失，应各自承担相应责任。

九、不可抗力

1、由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其他不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务的，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任。但应在不可抗力发生后48小时内及时通知对方，并在7日内向对方提供有效证明文件。

2、受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

十、争议解决方式

在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时通过协商解决。双方协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他约定

1、根据工作需要，甲方在合同履行过程中或合同履行后(自合同签订后两年内)有可能发生补单事宜，乙方在接到甲方补单通知后30日内将增加服装按本合同价格及相关质量要求及时补货到位。

2、本合同经双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章后生效，履行期间不得随意变更或解除。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同补充文件。

4、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙执贰份，均具有同等法律效力。

5、 其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方;

经办人; 经办人：

开户行及账号： 开户行及账号：

年 月 日 年 月 日

供方： 签订地点：

需方： 签订时间：20--年 月 日

甲方(买方)：________________

乙方(卖方)：________________

甲乙双方本着平等、互利、自愿、公平的原则，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，就乙方向甲方供应数码多联机空调、柜机、风管机组及其安装的相关事宜，达成以下协议：

第一条：产品的名称、规格型号、单价、数量、金额：

1、协议总价为：￥________万元。(详见附件一《滨海置地有限公司洞庭路住宅小区项目售楼处空调供货及安装报价明细》)

2、本合同价款包括承包范围内的全部费用，合同价款总价包干，除因甲方原因造成的变更签证外，均不再调整，因乙方原因，包括不限于设计缺陷及与其他各专业协调调整设计等均包含在合同总价中。

3、上述总价中包括不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、利税、管理费用、运杂、装卸、设计、安装、系统工程施工及调试验收、二次倒运费、垃圾清运费、合同备案费、现场协调、施工用水电费、检验试验费、成品保护费、基本培训及国家规定的维保等费用及合同包含的所有风险、责任等交付正常使用的除总包服务费外所有费用及相关保修期内的维护费、保修费。

第二条：质量要求、技术标准：

质量要求和技术标准：乙方所供产品及安装质量必须符合甲方要求及国家、天津市的相关合格技术标准。乙方在供货及施工前所设计的图纸必须经甲方确认后方可订货及施工。

第三条：交货地点：

乙方将产品送到甲方指定地点，并负责保管直至安装完毕收合格后移交给甲方。

第四条：运输方式：乙方负责运输并承担相关运费和保险等费用。

第五条：产品交货时间：

________年________月________日前所有设备供货到现场。

第六条：交货验收

1、货到现场24小时内由甲方指定人员对货品的品牌、规格、数量及外观、质量进行检验，双方约定以乙方提供的`交货单进行验货，并符合甲方要求、行业及国家标准，检验通过后签字确认。产品虽经甲方检验，但乙方仍应承担产品自身的质量缺陷责任。

2、交货的内容：详见附件二《设备清单》

3、以下运输单证原件在交货同时交给甲方

(A)装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

(B)制造厂出具的质量及数量各一式一份。

(C)中文产品安装使用、使用维护说明书等各1份。

(D)进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

(E)产品出厂检验合格证。

(F)设备部件安装图，设备基础图、安装图及技术要求。

4、甲方指定卢鹏为现场收货人，对货品进行质量检验、数量核对、单据签收，结算时单据以该现场收货人签字有效。

5、验货方式

甲乙双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。卖方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，甲方有权拒收，由此而造成的甲方的各项经济损失由乙方承担，并承担法律责任。

6、包装要求：

(1)除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于不适当包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由乙方负责。

(2)每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

(3)专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

第七条：产品的安装及施工验收

1、合同签订之日起进场进行相关管道、支架的安装，自设备运至指定地点之日起，安装施工的时间为7天。如有变动，由甲方以书面形式通知及确认。

2、产品在安装验收合格前毁损、灭失的风险及费用由乙方承担。

3、乙方自行提供必要的安装材料，按照设备安装调试国家规范和标准，完成设备的安装与调试工作。乙方所提供的安装材料应符合国家有关法律法规的规定，并附生产商的合格证书。

4、对于在安装过程中发现的质量不合格产品，乙方应在保证工期的情况下及时更换新的合格产品。

5、安装、调试过程中乙方应严格按照《通风与空调工程质量检验评定标准》进行施工，并按照设备生产商的相关说明/指引进行设备安装。

6、安装验收时，甲方、乙方及监理单位同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。安装、调试过程中如乙方安装人员损坏设备或甲方其他的设备设施，由乙方对甲方的实际损失承担赔偿责任。

第八条：质量保证期

全部产品自安装验收合格之日起算18个月为质量保证期，质保期内产品质量问题或缺陷应由乙方负责免费保修。乙方在接到甲方(或其委托的物业公司)通知后三天内负责维修或更换新货，否则，甲方(或其委托的物业公司)有权安排其他人员进行维修或更换新货，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;质量保证金不足以支付维修费用的，由乙方支付相关费用。

第九条：付款方式及期限

1、预付款支付前3日内乙方给甲方提供五大银行出具的为期为货到现场后一个月数额等同的履约保函。

2、付款进度：

(1)合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的20 %，作为预付款。

(2)主要设备运抵现场并验货合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60 %。

(3)全部工程竣工要收合格交付使用，甲乙双方进行结算，在双方确认结算价款后5个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的15%，余款5%在保修期满后支付。

3、甲方每次付款的同时，乙方需提供付款申请、合法发票及相关资料，否则甲方有权暂扣应付款项。

第十条：违约责任：

1、乙方不能按本协议约定交付合格的产品或完成安装并通过验收合格的，每逾期一日乙方应向甲方交纳协议总价款的千分之一作为违约金;如逾期7天的，则甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

2、甲方未按协议规定期限支付协议价款的，应就拖欠金额自逾期后20日起按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

3、如乙方的产品质量或安装施工质量不符合协议约定的，则乙方应在甲方提出异议后三日内采取更换新货、重新安装、修复等补救措施达到质量要求。逾期采取补救措施的，每逾期一日，应按协议总价款的千分之一支付违约金;甲方提出异议后7日内乙方仍未采取补救措施的或采取补救措施后仍不能符合协议约定的，甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

4、乙方承担因为产品及安装施工质量问题而给甲方、第三方造成的一切损失。

第十一条：不可抗力

因不可抗力的原因不能履行协议时，受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行本协议，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条：纠纷的解决

执行本协议发生争议时，双方协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十三条：其他

1、本协议未尽事宜，双方共同协商，做补充条款。补充条款与本协议具有同等效力。

2、本协议一式捌份，甲方持有肆份，乙方持有肆份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲 方：×××××

乙 方：×××××

依据《中华人民共和国政府采购法》、乙方在此次青铜峡市政府采购中心关于青×××××医院××××竞争性谈判，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一、输费、安装费、培训费、技术服务费(包括技术资料、图纸提供等)、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的的另行支付任何费用。

二、付款条件及方式

当乙方履行合同，并向甲方提交了付款所必需的凭证和相关文件，甲方对乙方所提供货物进行验收，合格后，首次向乙方支付合同款的60%，即 元，余款作为质量保证金，质保期内无质量、使用问题或乙方已全部妥善解决完毕保证期内的相关质量问题后，剩余40%即 元一年内付清。

三、质量保证

1、乙方保证合同项目下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷，数量无短缺。

2、乙方保证合同项目下产品按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准和乙方承诺高于国家标准的乙方标准。

3、乙方保证合同项目下产品符合国家技术标准对制造商的要求。

4、备装箱清单、整套操作、维修手册及品质保证书。需妥善包装并随产品一同发运。

四、乙方误期赔偿

1、乙方承担的项目须严格按照其在报价书中确定的交工日期完工，并经相关各方验收合格后交付甲方使用。

2、乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知甲方。

五、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等，不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力时间影响合同旅行时，履行合同的期限可予以延长，延长期限应相当于事件所影响的时间;如不可抗力时间导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

六、违约责任

1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权按国家政府采购有关规定提请政府监督部门协调处理，若造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方未能按本合同约定日期供货的，逾期10天内，乙方自逾期之日起每日按本合同总价款5‰的标准向甲方承担违约金，逾期超过10天后，甲方有权解除合同，甲方据此解除合同的，乙方应向甲方承担本合同总价款10 %的违约金并承担损失赔偿责任。

3、因乙方原因，合同产品未能通过甲方及有关部门验收的，乙方应负责原因的消除直至合同设备通过的甲方及有权部门验收，在此期间乙方应按日向甲方承担本合同总价款5%的违约金。

4、本合同项下设备在质保期内由于乙方的原因产生的一切责任，均由乙方负责承担，由此给甲方造成经济损失的，乙方也应一并承担。

5、因乙方原因，在质保期内发生事故的，乙方应负责予以解决并赔偿。若甲方为此承担责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应自甲方承担责任之日的当日向甲方承担甲方因承担责任而支出的费用，逾期按甲方承担责任金额10%的标准按日向甲方支付违约金。

6、质保期内，因乙方原因或自然原因，产品零配件出现问题的，乙方负责免费更换。

七、其它条款

1、本合同未尽事宜双方另行约定，形成的补充合同条款为附件，与本合同有同等的法律效力。

2、本合同一式四份，其中甲方两份，乙方及市政府采购中心各一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供方：

需方：

签订时间:

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

产品名称

规定

型号

计量

单位

数量

单价(元)

金额

(元)

交提货时间及数量

合计人民币金额(大写)：

二、质量标准、用途：国标二等。

三、验收办法及时间、地点：仓库验收。

四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担:供方承担。

五、交(提)货地点及运输方式和费用负担：汽车、火车运费由供方负担

六、超欠幅度损耗及计算方法：合理损耗。

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：纺织袋、包装费用由供方负担。

八、结算方式及期限：款到发货

九、给付定金额的数额、时间：合同签订后给付定金10万元，其他按合同法履行。

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十一、违约责任。

十二、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成可到需方人民法院提起诉讼。

十三、其它约定事项：未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同一式两份，签字盖章后生效。

供 方

单位名称(章) ：

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

法定代表人(签字)：

需 方

单位名称(章)：

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

法定代表人(签字)：

甲方(采购方)：

乙方(供货方)：

本采购合同(以下简称“本合同”)由___________(以下简称“甲方”)和___________________________(以下简称“乙方”),根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方在公平、合理、自愿、互利的基础上，经双方共同协商一致，签订本合同。

双方对本合同内容已充分知悉，对享有的权利和承担的义务已有清楚了解，同意签署本合同，以兹遵守。

第一条

2.中药材的技术标准按下列第(1)项执行：

(1)按《中国药典》20xx版执行;

(2)按卫生部颁标准执行;

(3)双方封存的样本标准。

第二条 中药材的数量和计量单位、计量方法计量单位、计量方法(结合包装)：按甲方要求规格、型号、数量包装。

第三条 中药材的包装标准：以双方协商规格为准。

第四条 中药材的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1.交货方法，按下列第___项执行：

(1)乙方送货;

(2)乙方代运

中药材的名称、品种、规格和质量

1. 中药材的名称、品种、产地、规格及价格等约定：

(3)甲方自提自运。

2.运输方式及费用承担：_______________________________________

3.到货地点和接货单位(或接货人), 到货地点:____________________________________ 接货人____________________,联系电话：________________________。

第五条 中药材的交(提)货期限: _______________________________

第六条 中药材的价格与货款的结算

1.中药材的价格：按双方签定合同价格。

2.中药材货款的结算方式及期限：

结算方式：

第七条 验收方法

按《中国药典》20xx版质量标准验收;

第八条 对中药材质量提出异议的时间和办法

1.甲方在验收过程中，如果发现中药材的品种、型号、规格、产地、水分含量、花色等质量等不合规定，应妥为保管，同时在3天内向乙方提出异议;甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为中药材合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成中药材质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认同意甲方提出的异议和处理意见。

4. 乙方对其向甲方销售的中药材所有品种中存在假冒伪劣、农药及其他有毒有害物质、等含量残存超标、杂质等造成消费者损害的由乙方单独承担赔偿责任，由此导致甲方遭受相关部门罚款等处罚的或者导致甲方损失的，全部赔偿责任均由乙方单独承担责任;

第九条 乙方的违约责任

1.乙方不能按时全部交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

2.乙方所交中药材品种、型号、规格、花色、水分含量、杂质、及有毒有害含量残存超标等其它质量不符合规定的，如果甲方同意购买，应当按质论价;如果甲方不能使用的，应根据中药材的具体情况，由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因中药材包装不符合合同约定，必须重新包装的，乙方应负责重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方就该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏、灭失或增加甲方保存成本的，乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的中药材、多交的中药材的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.中药材错发到货地点或接货人的，乙方除应负责本合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方中途非因质量、乙方逾期交货等由于乙方原因退货的，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装要求的，除交货日期得顺延外，双方按顺延交货部分货款计算;如果不能提供的，按中途退货处理。

3.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

4.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

5.甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 其它约定。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的，双方一致约定向甲方所在地(住所地)即_________________________通过诉讼解决此纠纷。

3. 合同签订地：_____________________;本合同自双方签章之日起生效，有效期至 年 月 日。

4.本合同一式三份，乙方保留二份，甲方一份，并具同等法律效力。

5.本合同未尽事宜，由甲乙双方在合同履行过程中共同协商解决。

第十三条 其它补充约定:

甲方在药品同等质量、同等价格的情况下优先考率与乙方合作。以上全部合同内容，甲乙双方均以认真阅读，充分理解合同的全部内容，是双方完全意思一致的结果，同意的盖章(签字)予以确认并生效，充分遵守并执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

内容如下：

甲方(需方)：_____目部

乙方(供方)：

因甲方施工生产需要，同意由乙方供应甲方建筑用模板、木方，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方充分协商，订立本合同，以供双方遵照执行。

一、合同约定模板木方规格、数量、单价及金额：

二、模板质量：松树模板实际厚度不得低以14.5mm厚。可保证周转8次以上，松树木模板为清水优质模板，不得使用劣质材料加工模板。

三、木方质量：木方实际尺寸4.8mm*8.8mm以上。几何尺寸方正,有缺陷(即豁皮、弯曲、裂痕、裂口等)的木方不得超过本采购总量的5%。

四、交(提)货地点：一期工程工地。

五、运输、装卸费用承担：货物的运输及运输费由乙方承担，乙方按甲方要求放到指定的地方，并负责货物的装卸人工费用。

六、结算方式及期限：货到乙方指定工地经双方点数验收合格办理相关验收手续后，7个工作日内一次性付清货款。

七、违约责任：乙方不按合同规定要求供货质量、数量所本合同要求不相符，

甲方有权拒收，由此所产生的费用由乙方负责，影响甲方施工质量、进度，甲方有权追究乙方由此引起的各种经济责任，并有权更换供货单位，如甲方不按合同支付货款，乙方有权停止供货。

八、合同未尽事宜，双方友好协商解决。

九、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。

甲方(需方)：乙方(供方)：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

合同签订日期：20xx年03月15日

供方：

需方： 签订地点：

签订日期：

一、产品名称、规格、产地、重量、价格、金额(RMB)

二、质量要求、技术标准： 执行JIS4305-1999(GB4239-1991)标准。如需方需要，供方可提供质量保证书。

三、相关要求： 本批430不锈钢材料厚度公差为±0.01mm，硬度为155HV.

三、交货地点： 供方库

四、交货时间： 合同签订之日起3天内

五、运输方式及费用负担： 需方在无锡自提

六、包装方式： 常规包装

七、计算方式： 按实际重量计价

八、结算方式： 现金提货

九、违约责任： 按合同法执行，如因本批430不锈钢材料质量问题产生的赔偿，供方赔偿的范围限于在质量问题板材的材料成本。

十、解决合同纠纷方式： 双方协商解决。如协商不成，提交无锡市人民法院解决。

十一、其他约定事项： 需方电汇确保金额等内容真实，并在银行规定期限内汇至供方帐户，合同双方签字、盖章后生效，传真复印件有效。

十二、备注： 产品的品种、型号、规格不符合合同约定，需方应在到货30天内提出书面异议，逾期视为质量合格。

供 方 需 方

单位名称： 单位名称：

单位地址： 单位地址：

方钢材城二期一栋B109-110号

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

税号： 税号：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

甲方(购货单位)：_________

乙方(供货单位)：_________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就防水材料采购事项协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称、品种、规格

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量依照双方送货单确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。本合同单价包括材料的制造、采购、运输、、税金，及货运至甲方指定地点交货的费用，还应包括检测、维护、技术支持、售后服务等。

2、产品的技术标准、质量要求

乙方须随合同向甲方提供用于防水材料施工的有关技术资料。乙方产品满足甲方工程设计图纸上的防水材料的要求和各项性能技术指标的要求，若设计图纸不明确的指标必须满足国家和行业的相关规范及标准。

乙方必须向甲方提乙未经使用的全新的防水材料。在防水材料铺装阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关技术问题，免费派人指导铺装。在使用过程中如发生与材料本身有关的问题，乙方在接到甲方的通知后应在24小时内甲方取得联系，或到达甲方指定的`现场。

第二条产品的数量和计量单位、计量

1、产品数量、计量方法：

乙方同意本合同防水材料采购工程量为设计估量，甲方有权利在工程实施中对招标材料的数量进行调整，并按实际双方签字确认供货单上合计数量进行结算。

2、计量单位：KG

第三条产品的包装标准及费用防水材料应具备能够多次搬运、装卸的包装。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定印上清楚醒目的包装标志，对无包装的防水材料甲方不予接受，并由乙方承担由此造成的甲方损失。标志应包括：生产厂家名称、厂址、批量编号、防水材料名称、数量、生产日期、商标、生产许可证明号、规格。防水材料在运输中发生的任何情况，所引起的损失由乙方自行承担。包装费由乙方负担。

乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。

第四条产品的交货方法、运输方式、到货地点。

1、交货方法：

乙方按与甲方签订的供货计划执行。并且根据本工程的特殊情况，乙方按调整供货计划进行供应。甲方应定时以书面形式通知乙方交货的有关事宜(包括数量、时间、地点等)，乙方应在收到通知后24小时以内以书面形式进行确认。乙方在交货前将生产厂家名称、防水材料名称、批量编号、数量、生产日期、商标、生产许可证号等用传真方式通知甲方。

2、运输方式：乙方送货，乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。

3、到货地点：甲方施工地点(昆明地铁首期工程十标项目施工场地)。

第五条交货期限根据甲方通知，乙方在双方确认计划之后的5天内(或按计划要求的时间)把产品运到甲方施工地点。

第六条产品的价格与货款的结算

当月25日结算，乙方开具税票结算货款，5%货款作为质量保证金，在防水材料送有关部门检验，检验合格后28个工作日内付清。

第七条产品的验收

1、甲方有权随时随地对乙方所供材料进行抽检。检测合格，检测费由甲方支付;检测不合格，检测费由乙方支付。

2、验收标准严格按照相应的国家标准、行业标准、甲方图纸设计要求及《昆明地铁首期工程防水材料采购技术要求》。

3、乙方供货中必须按国家规定提供每一个批次合格产品质量保证资料。

第八条对产品提出异议的时间和办法在材料检测中，如发生材料检测结果为不合格，甲方将封存乙方所供批次的材料，并将该材料样品在2天内送至昆明市有检测资质的检测单位进行材料复检。复检取样由甲方、监理单位、乙方共同参加，复检的检测费用及因此发生的费用由乙方支付。复检合格，该批次材料可以继续使用，复检不合格，乙方应按照甲方规定的时间将封存的材料运出施工现场。在材料封存期间，乙方应在3天内按供货计划要求和甲方的通知，提供检测合格产品，不能影响材料供货进度。

第九条乙方的违约责任

1、乙方人员进入甲方施工现场，必须遵守施工现场的各项，严格按照施工总承包单位规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的供货人员进行，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

2、乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场

3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定或约定的，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责退换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

4、乙方因产品包装不符合合同规定，必须退换的，乙方应负责退换，并承担费用。甲方不要求退换而要求赔偿损失的，乙方应当赔偿损失。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

5、如乙方未能根据第四条规定的日期和地点交货或者未能在3日内换货，乙方应支付甲方该批货物价款3%的违约金。如一方两次以上违约，另一方将有权终止合同，违约方将承担因此造成的经济损失。

6、乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

第十条甲方的违约责任

甲方未按合同约定的时间和要求提供应交的技术资料、材料计划的，交货日期可以顺延。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条纠纷的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条合同的效力

本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

供方：

地址：

法定代表人：

需方：

地址：

法定代表人：

为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。

第一条 品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间：

1、品名：

2、规格：

3、产地：

4、计量单位：

5、数量：

6、单价：

7、总金额：

8、供货时间：

第二条 质量标准：

供应方供应的产品质量必须符合现行国家标准。

第三条 通知送货方式：

采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。

第四条 交（提）货方式、地点：

供应方负责送货至采购方，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

第五条 包装要求：

注明生产厂家、生产日期、规格等信息。

第六条 技术文件要求：

供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

第七条 验收：

1、在交货点按照订单指定货物的品牌、规格、数量、质量标准等验收。

第八条 本合同解除的条件：

1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。

2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。

第九条 违约责任：

1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。

2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。

3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。

第十条 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_______种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向当地人民法院起诉。

第十一条 合同生、失效日期：

双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

第十二条 其他约定事项：

1、合同正本一式____份，双方各执____份。

2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

供方（盖章）：

法定代表人：

日期：

需方（盖章）：

法定代表人：