采购供需合同协议书12篇 合同范本怎么写(汇总20篇)

买方：

卖方：

本合同由买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意卖出下列物资：

一、货物名称、规格、数量及价格

以上价格含税，运费、包装费、装卸费等所有费用。

二、包装和运输要求：

1.包装要求：止水钢板应捆扎牢固，且防止货物在转运中损坏或变形，包装必须坚牢，并应按照货物特点，采取防潮防震防锈等措施。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失，责任由卖方承担。物资应包装完好运至施工现场。

2.运输要求：汽车运输。双方签订合同后，卖方按合同规定时间将货物免费送到 (包括卸货)。

三、货物质量保证和质保期：

1.卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供给买房的货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同规定和工程需要，且符合相关的国家标准或行业标准。数量要求完整无缺。

2.卖方必须提供相关的质量证明文件(如：合格证、及其他能够证明产品质量的文件)。

3.质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责，一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的情况，卖方首先须退还全部货款，其次卖方还须根据买方的损失情况作出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。

4.采购货物在使用中出现质量问题，卖方接到买方通知后，需在24小时内作出答复，并按上述第3条原则，双方协商做出处理。

四、交货时间、地点及交货方式

1.卖方于本合同签署后，分批送货，具体送货批次买方提前3日以电话或传真向买方提供交提货计划表，卖方按规定时间把货物送到买方指定地点。

2.卖方应在交货前日内，以电话或传真向买方提供交货计划(内容包括合同编号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点和运输安排)。买方应及时作好准备，办理接货或提货的相关手续。

3.买方对卖方交付的货物，均应妥善接收并按货物储存的环境条件规定保管。对于因卖方误发、多发的物品，买方也应负责妥善保管并及时通知卖方查处，由此发生的费用由卖方负担。

4.本合同所有货物运输抵买现场后双方代表共同参加验收。买方指定代表： ，卖方指定代表： 。如货物外包装完好无损，但箱内物品发现短缺或损毁，应由卖方负责补足或更换，其相关费用由卖方负担。

五、付款方式

1.货物到达买方指定地点，卖方卸货后，经验收合格后，买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方提供合同要求的发票。本合同要求卖方开具普通发票，卖方提供的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致，并在发票的备注栏标注完整的合同号。

2.付款方式：，后二个

3.支付方式：转账支票。

六、生产厂家(品牌)限制：

要求供应商或生产厂家具有在天津市场销售和交易的相应资质，并按天津市的有关规定办理交易登记手续。

七、不可抗力

1.不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3.发生不可抗力时，买卖双方应协商寻找一个合理的解决方案，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4.如不可抗力事件持续三十天，买卖双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

5.货物在运输过程若发生一切安全事故，与买方无关，买方不承担任何责任。

八、延期交货违约金

除本合同第六条规定的人力不可抗拒因素外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方可同意卖方在支付延期交货违约金的条件下延期交货。延期交货违约金可在支付货款时扣除。延期交货违约金应按每逾期一天加收合同总价款的0.5%计算，但违约金应不超过迟交货物总价的20%。如卖方延期交货超过四周时，买方有权撤销合同。此时卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付延期交货违约金。

九、合同生效与终止

1.本合同双方授权代表签字盖章日期，即为本合同生效日期，如双方签字盖

章日期不一致时，以最后签字盖章的日期为合同的生效日期。

2.本合同的终止日期：工程款支付清后。

十、违约责任：

1.买方未按合同约定支付货款，卖方可以延期发货或拒绝发货。

2.卖方所供货物出现质量问题，卖方需承担由于所供货物质量问题给买方造成的一切经济损失。

十一、争议解决：

1.本合同及其修订本合同的有效性、履行和与本合同及其修订本合同效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2.与本合同有关的`或执行本合同发生的一切争议，双方通过友好协商解决。如不能达成一致，合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，除争议事项外，买卖双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

十二、技术变更及合同变更：

1.如买方对采购的货物需作技术变更的，变更应以书面的形式通知卖方，卖方在收到变更通知2日内应向买方确认，在得到买方书面答复后卖方方可进行变更。

2.卖方不得私自对买方所购货物进行技术变更，确因设计问题需要变更时必须征得买方书面同意。

十三、补充条款

本合同为固定单价合同，双方根据实际交货数量计算合同总价。

十四、合同签订地点 。

十五、合同确认

本合同一式肆份，买方持贰份，卖方持贰分，自合同双方授权代表签字之日起生效。

买方单位：

卖方单位:

年 月 日

产品购销合同

需 方：xxxxx股份有限公司 供 方：xxxxx有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，供需双方经友好平等协商，签订本合同，并信守下列条款，共同严格履行。

一、在签订合同前，需方对供方产品已充分了解与认可，确认满足需方要求。 二、设备名称、数量及金额：

三、交付约定

1、发货时间：20xx年9月22日

2、交付地址：重庆市北部新区杨柳路6号。（准确、详细）

3、运输方式：由供方指定。运费由供方负责。如需方有特殊要求，另行约定。 4、合同中以上发货信息无法确定的，需方应在发货前3日内将详细的信息以书面形式通知供方，并加盖公章。

7、供方按约定交运货物，如果需方变更到达地点及收货人的，应在发货前3日内以书面形式通知供方，并加盖公章，否则由此产生的费用和风险由需方承担。

四、付款方式

□一次性结清，款到按约定时间发货。 五、产品质量标准和质保期限

１、质量标准：符合国家标准，行业标准和企业标准。

２、质保期限：质保期为发货之日起12个月，质保期内供方负责产品的质量责任，但不包括以下原

因造成的产品不能正常使用的情况：未按说明书操作；现场维护及保管不善；人为更改及

损坏产品等非质量问题的原因；不可抗力的因素。

六、验货

1、设备运抵现场后，需方应目测检验外包装，如无破损，应签收。签收后应妥善保存设备。

（备注：收货人如遇外包装严重破损情况可拒收，并及时与供方联系。）

2、设备的开箱检验应由合同双方共同确认。如果在联合开箱检验中发现货物有严重缺陷或与合同规定不符，双方代表签署一份详细说明，作为退换货依据。如果确认为供方责任，供方应尽快补充或替换设备。

3、如供方不提供现场服务，需方自行开箱检验的，发现货物有严重缺陷或与合同规定不符，应立即联系公司销售人员，协商解决。

七、安装调试与验收 □供方负责安装调试

1、设备安装前需要现场应具备一定的安装条件。具体见本合同附件。需方应在 15日 内按要求准备好设备安装条件。之后与供方销售人员联系安装事宜。供方提供一次免费安装调试服务。

2、需要供方配合需方验收的，应提前一周以书面形式通知供方。

3、需方应在收货三个月内应做环保验收，超期不验，供方则视为验收合格。

八、售后服务

1、质保期内发生的供方产品质量问题，一般情况下由供方为用户提供服务。确实需要支持的，供方在8小时内作出响应，进行技术指导，若有必要应在约定时间内赶到现场并提供免费的维修及更换配件服务。属于非供方产品质量责任的，供方可提供有偿服务，服务费用由双方协商确定。

2、质保期满后，供方可提供免费的技术咨询和相应的有偿服务。 九、违约责任

供需双方未按合同执行并给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

因需方原因造成合同履行延误问题，责任由需方承担；除按合同约定时间支付货款外，需方每天还应按合同总额的5‰支付违约金给供方。

因供方原因造成的损失，责任由供方承担；除尽快履行合同外，供方每天还应按合同

总额的5‰支付违约金给需方。

十、解决合同纠纷方式

1、合同履行中，如一方需要修改或终止，必须征得对方同意。合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决。协商不成时，任何一方均可在合同签订地人民法院起诉。

2、任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。

十一、不可抗力

受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后8小时内提供有效证明文件。

十二、合同效力

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同含有的补充协议、技术协议视为合同的一部分，具有法律效力。

本合同需提供原件，一式四份，双方各执两份。 十三、其他约定

供需双方对本合同约定的内容负责。超出合同范围的事项，双方协商解决，所涉及的内容及费用协商一致后签订补充协议。

需方（盖章）： 供方（盖章）： 法定代表或者授权代表： 法定代表或者授权代表： 签订时间：20xx年9月15日

甲方单位名称(需方)：

乙方单位名称(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：

1.产品名称、型号、数量、价格：

产品名称*型号*数量*单价=总价

合计（大写）：

2.付款时间与方式：

2.1甲方于收到乙方产品日内支付乙方%货款，剩余货款个月内付清。

2.2乙方于货款入账后提供甲方全额增值税发票。

3.交货方式、交货日期及交货地点：

3.1交货日期：合同生效后 日内乙方交付甲方产品。

3.2交货地点：甲方指定地点。

4.质量标准：

4.1甲方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

5.违约责任

5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

6、争议的解决：

凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方单位名称(需方)：

签字：

（盖章）：

日期：

乙方单位名称(供方)：

签字：

（盖章）：

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲方因经营需要，经甲、乙双方友好协商，本着长期合作、互惠互利、诚实资源、规范供货为原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方采购牛皮纸事宜，双方一致同意达成如下合同内容：

第一条：合同标的

1、产品规格及价格

本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、可能出现的保险费、知识产权费。

本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购订单为准。

乙方提供的货物运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。

附表如下：

产品名称

单位

单价/元

数量

金额

共计

合计：

2、质量标准：

甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。

第二条：供货时间

本合同签订后，乙方按甲方的要求（或实际订单的要求），在收到甲方传真订单（或电话、短信通知）后7个工作日内将货物送至甲方仓库。

第三条：付款方式及时间

1、付款方式：甲方以6个月内银行承兑汇票或银行汇款方式支付给乙方。

第四条：双方的权利和义务

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的

价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，

乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，

必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。

4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即

现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔

偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

7、双方都应保守对方的商业机密。

第五条：乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

2、乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应

当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、乙方因货物包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新

包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款

计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的货物、多交的货物和品种、型号、规格、质量不符合合同规定的货

物，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当有乙方承担。

6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

第六条：甲方的违约责任

1、甲方自提货物未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行

有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误意义，应承担乙方因此所受的损

失。

第七条：不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行

或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条：其他

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣发货款来冲抵。

2、解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

3、本合同自20xx年01月01日至20xx年12月31日止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）：

开户行：开户行：

账号：账号：

签字日期：年月日签字日期：年月日

乙方：

甲、乙双方根据国家粮油购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。

一、乙方向甲方定购指定的牌面粉

二、合同订购的粮油质量、等级执行国家规定标准。

三、甲方必须做到及时付款，保证没有质量原因不借故压款、退货、压价。

四、乙方必须做到按签订的合同提供指定的品牌面粉及食用油、数量、质量，要按国家质检部门规范认定的为准。

五、若因乙方粮油质量所引起的食品卫生事件乙方不但要无条件退货，还要承担相应的刑事责任。

六、在执行本合同期间，甲方负责人(承包人)有变动时，由接替人继续执行本合同。

七、乙方交货时，需携带本合同，每次结算。

八、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

购货单位(以下简称甲方)：

供货单位(以下简称乙方)：

鉴于乙方愿意承担甲方承包的位于天津市西青区海泰创新基地B、C区工程配电箱的供货，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经充分协商一致，达成如下协议。

第1条：产品名称、数量、品种、单价、交货地点 见第8.1条所述。

第2条: 产品的技术标准(包括质量要求)

2.1乙方所生产和提供的产品必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《用电安全导则》(GB/T13869)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194配电箱生产的有关标准和规范要求。

2.2乙方提供的所有产品必须使用甲方指定的“天正 ”牌元器件。

2.3 乙方提供的配电箱外壳铁板厚度为1.2mm;配电柜外壳铁板厚度为2mm;箱、柜的颜色及标识以甲方现场工程师提供的设计要求为准。详见系统图(附合同后) 第3条：产品的运输方式、交货以及安装地点

3.1运输方式、交货地点：乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号将产品运至甲方施工现场，并负责在交货地卸车(此部分费用已包含在合同价款内)，乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送，对于产品运送到指定地点交接验收合格之前发生的一切损失(包括外观、性能、数量等)均由乙方自行承担。

3.2 乙方应保证所供产品均需有足够及安全牢固的包装保护妥当，以防因运送或其他情况而受到损坏，所有包装用料均由乙方自行处理，甲方并无义务保证完好。

3.3 配电箱产品运送的限制：乙方的员工应遵守天津市政府、业主、甲方有关现场的道路、安保、通行证的发放以及同类项目的一切法例及法规，并严格遵守由天津市政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定，同时乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

第4条: 交货时间

4.1 乙方应按照下列方式完成整个供应要求：加工周期为5天。(以甲方完成合同日期后五天)

4.1.1 乙方供应范围内的配电箱产品必须按照第8.1条中所列时间前运抵现场，以确保甲方负责施工的海泰创新基地B、C区工程临电的安装施工不会出现任何延误。

4.1.2 乙方必须配合工程之需用材料设备计划，虽然此计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在该修订后的计划时间内，以甲方可接受的次序方式不致令甲方之工程竣工有所延误的情况下，供应一切合同要求的材料设备等。

4.2 甲方以产品实际运送到合同指定地点并现场交验完毕的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。

第5条：甲方工作

5.1 配电箱送到甲方指定地点后，由甲方派人或委托他人当场进行质量、数量、资料、单据、包装等验收。

5.2 乙方所供材料出现问题后在七天内通知乙方。

第6条：乙方工作

6.1 按本合同约定，将甲方所需的配电箱按时、保质、包量、齐全配套的供应到甲方指定地点，并负责卸车。

6.2配电箱质量应严格遵守国家规范并符合设计、合同及有关工程施工及验收规范、标准的要求，同时乙方的设备质量必须满足甲方为保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求(详见各种技术文件)，并以之为依据出具详尽的服务承诺。否则，甲方有权随时解除合同，由此造成的工期延误及紧急定货增加的费用等一切损失均由乙方承担。

6.3 进场的配电箱如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场产品质量合格率100%，并且材质证明要和现场进料单相对应，甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现的质量缺陷设备，在甲方提出质量异议后，乙方应立即予以无偿更换，乙方并应赔偿因质量问题给甲方及工程造成的损失。

6.4 乙方必须对自身出入现场的人员以及现场安装指导人员进行安全交底，并严格遵守甲方所制定的各项安全生产制度，对因非甲方原因造成的安全事故承担责任。

6.5由于设计变更或现场数量的改变而要求乙方换货，乙方无条件接受，并积极配合现场工程进度的要求。

6.6如甲方需要，乙方须派驻技术人员在现场指导安装，上述人员甲方提前24小时通知乙方;指导安装及调试费用已包含在合同价款之内。

6.7 乙方进场人员须服从甲方的安排，遵守现场内的各项管理规章制度。

6.8乙方须在合同签订的同时，按照甲方要求提供相关政府部门颁发的营业执照、资质证书等相关证照;

6.9乙方负责办理其产品运输期间的运输险等相关保险，费用由乙方自行承担;

第7条 验收

7.1进厂检验

7.1.1甲方有权利对进场的产品进行各种形式的检验，乙方必须充分配合。

7.1.2配电箱进场后甲方将进行检验;不合格不予使用，乙方将负责产品退场，并承担由此而给甲方造成的一切损失。

7.2乙方必须在交货前对所供产品的品质、规格等作细致的检验，产品到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

7.2.1所供产品的种类、规格、质量等级与要求不符，甲方可拒绝接收，由乙方自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货，则按本合同有关工期违约条款处罚。

7.2.2经甲方检验通过之后，发现所供产品的规格、质量等级与要求不符，乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及由此造成的甲方及工程损失，并负责赔偿。 7.3乙方应提供合格产品的内容：

7.3.1乙方在交货时须按照甲方要求提供所供产品相关的资料及证明，包括但不限于出厂合格证、检验报告及复试报告等。

7.3.2乙方提供的配电箱必须要有天津市建设安全生产监督管理站核发的证明书，并保证提供的产品能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收。

7.3.3如乙方提供的产品不能通过天津市建设安全生产监督管理站的检查验收，甲方将乙方提供的产品如数退还，乙方应赔偿由此给甲方带来的一切经济损失及承担更换新产品20%的相关费用。

第8条 产品的价格和货款结算

8.1产品名称、数量、价格、规格、交货地点：

8.3 合同价款的组成：

本合同为固定单价已包含配电箱的下体支架，合同单价任何情况下均不得进行调整。 合同价款中包括所购产品本身的供应、运输以及装卸费用以及国家规定的各种税费;合同一旦签订，产品的单价就视为已经包括一切附带配件以及合同中规定的义务;合同价格为含税价格，甲方支付乙方工程款时乙方必须出具正规的发票。

本合同数量为暂定数量，实际结算数量以甲方通知乙方供货到工地现场并验收的数量为准，乙方不得以实际供货数量与合同暂定数量不符为由向甲方提出任何索赔。

8.4货款的支付：

双方签订合同后，乙方将合同约定的全部产品运送并卸货到海泰创新基地B、C区工地甲方指定地点，经甲方初步验收合格之后，二十天内甲方支付合同价款的70%(即￥36120元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后三个月，经甲方确认，甲方支付合同价款的25%(即￥12900元);在乙方将合同约定的全部货物运送到工地并由甲方验收合格后一年内，经甲方确认，将余款5%(￥2580)一次性结清(不计利息)

第9条 产品在使用中发现不符合质量要求的处理办法对于产品在使用过程中任何时间发现质量问题的，由乙方免费负责更换并应满足甲方提出的时间要求，并对于因此造成的甲方及工程的一切损失均应由乙方负责承担;且甲方有权在乙方按甲方要求更换合格产品后支付货款。

第10条 产品保修

10.1保修期：从产品经甲方验收合格之日起一年内因产品内在质量问题免费更换箱体内的各种配件及元器件，超过一年后免费维修，仅收取材料成本费。计保修期为：两年。

10.2保修期内，乙方每，并提供必要的维修服务和指导。

10.3乙方确保在保修期间接报小时内到达施工现场开始维修，在保证维修工程质量的前提条件下，在 48 小时内维修完毕，对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成维修的，应在具备条件后立即组织抢修。必要时，甲方可另请第三方负责维修工作，费用由乙方承担。

10.4在保修期内，由于甲方使用不当，发生故障、损坏，乙方维修时只收取工本费。

10.5保修期内，乙方对其产品实行无偿维护、维修;保修期外，乙方对其产品实行有偿维护、维修;。

第11条 乙方的违约责任

11.1乙方对所供产品须按照甲方要求提供各种资料，否则视为乙方违约。

11.2乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款总值的10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

11.3乙方所交产品的品种、型号、规格不符合同规定(包括甲方另行给乙方的通知订购的产品)，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，乙方应负责按甲方要求的时间予以退换，并承担由此而造成的甲方费用增加、工期延误等损失;如不能予以退换的，按不能交货处理。

11.4乙方逾期交货，甲方仍需要的，每延误一天，乙方向甲方偿付合同价款5%的逾期交货违约金，并承担由此给甲方造成的各种损失费用。乙方逾期交货甲方不再需要的，对此逾期交货部分由乙方自行处理，甲方不予支付款项并办理解除合同手续。乙方并应向甲方偿付违约金，及承担因此给甲方造成的各种损失费用。

11.5因乙方产品质量问题造成甲方发生安全责任事故或其他质量事故，乙方支付甲方合同价两倍的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第12条 争议

本合同执行过程当中，如发生争议，双方首先友好协商解决，如协商不成，可向天津市西青区人民法院提起诉讼。

第13条 合同效力及份数

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。

13.2本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

13.3本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。 附件1：甲方确认的产品设计图纸各四份;

甲方： (盖章)甲方代表： 委托代理人： 联系电话：本合同签订日期：

乙方： (盖章) 乙方代表： 委托代理人： 联系电话：

购货单位：(以下简称甲方)

供货单位： (以下简称乙方)

一、为发挥各自优势，友好合作，互利共赢，甲乙双方经友好协商就本合同项下物料的供需事宜达成一致。为明确双方权利与义务，特订立本合同，以资共同遵守。

二、合同物料单价的调整：

1、乙方应每月向甲方通报合同物料的相关材料的价格信息，以使甲方合同物料的定价作到透明合理。乙方如对合同物料的价格进行调整，应提前十五天(提前通知的时间由业务部门根据产品性质自行确定，此时间供参考)书面通知甲方。如双方协商一致，可签订新的价格表或合同。

2、以上价格均为含17%增值税价及运费，在合同规定的交货或提货期内，如遇市场或甲乙双方商定调整价格时，对合同交货当月(季)实行“遇涨不涨，遇降不降”。乙方逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。

3、为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的合同物料必须最具市场竞争力。如乙方销售与合同物料类似的产品给其他客户，则乙方必须保证合同物料与这些类似产品相比价格最低;在其他厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的合同产品时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其他厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起十五天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。

4、合同物料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法： _______________(如有计算方法请详细写明，否则请删除此条)

三、合同物料的技术标准(包括质量要求)

按国家标准以及双方签订的技术协议执行。(零部件应保证为原厂原装全新正品)

四、合同物料的包装标准、包装物的供应与回收

1、合同物料的包装，按需方企业技术规定执行：______________________________;

2、包装物标识规定：______________________________________________________;

3、如该合同物料没有需方产品的包装企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。

4、合同物料的包装物，由乙方负责供应;包装费用，由乙方负责。如果甲方有特殊要求的，双方应在合同中商定。

5、甲方负责乙方要求回收的合同物料包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七天内将合同物料的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。

五、运输(交货)

乙方应按甲方采购订单准时以汽车运输方式送货至甲方工厂内指定仓库，由甲方仓库派员点收经检验合格后，开具入库单，运费乙方负责。所送合同物料必须做到包装完整、标识明确、规格统一;并附送清单，做到数量与采购订单相符，并在送货单上注明物料名称、规格、数量、单位及生产厂的合格证。 乙方在将货物交货运至甲方内指定仓库内之前货物灭失、损坏的风险由乙方承担; 货物运至甲方内指定仓库内之后货物灭失、损坏的风险由甲方承担。

六、货款的结算

1、货款结算方式为：每月二十五日前结清截止上月二十五日检验合格的合同物料的货款，扣除货款__________元(质量保证金可采用在每次支付货款时扣除一定比例的方式)作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以承兑汇票的方式支付货款(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方)。

2、质量保证金于双方终止业务来往的一年内按季度结清。第一季度结算_____%，第二季度结算______%，第三季度结算______%，第四季度结算______%。

七、验收方法

甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照双方技术协议的规定或行业通行标准(或国家标准)执行。双方如对质量问题产生争议的.，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。

八、对合同物料提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，如果发现合同物料的品种、型号、规格、色泽和质量不符合规定，应妥为保管并在 天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号和到货日期;不符合规定的合同物料的名称、型号、规格、色泽、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的合同物料的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、乙方在接到需方书面异议后，应在_____天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、合同物料在用于甲方生产过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的材料，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之货款无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。

4、合同物料出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。

九、乙方的违约责任

1、乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：

(1)因质量问题批次检验不合格退货的，支付当批货值的5%的违约金，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原采购订单要求的交货期内重新提交合格批产品;不能在原订单要求的交货期内重新提交合格批产品的，应及时知会甲方，并按第(4)项支付违约金。

(2)因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计赔偿停产损失，物料损失由乙方负责;

(4)未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，支付违约金3000元/次;

(5)未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格(料废)造成出货延误的，支付违约金5000元/次，损失另计;

(6) 故意将不合格物料混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，支付20xx元违约金，情节严重的除支付违约金外取消供应商资格;

(7)未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，支付20xx元违约金，情节严重的除支付违约金外取消供应商资格;

(8)送货实物数量或重量不足，支付欠数货值10倍的违约金;

2、乙方所交的合同物料品种、型号、规格、色泽、质量不符合合同规定的，除按以上支付违约金外，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。

3、乙方因合同物料的包装不符合合同规定，除按以上支付违约金外，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、色泽、质量不符合合同规定的合同物料，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。

5、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部分的采购计划。

6、合同物料错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。

十、甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。

2、甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失;甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。

十一、合同的变更、解除：

1、合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。

2、乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

3、合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。

十二、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 本条的不可抗力是指合同法上规定的定义。

十三、其他

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

3、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方签字并加盖合同专用章后生效，(以互发传真方式签订合同时，注明“本合同由双方采用互发传真方式签订，合同文本传真原件有效”)有效期自20____年____月___日到20____年____月____日。期满前30天内一方未提出终止的，合同自动延续。

5、双方签订的《技术协议》、《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《采购订单》为本合同的附件。

6、双方可以用电子邮件的方式对合同中的材料的品种、型号、规格、色泽、质量的变化等进行协商，作为本合同履行中的文本资料，也是合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：

乙方：

甲方为 ，向乙方采购沥青混凝土碎石，经双方协商，根据合同法，签订协议如下，供双方遵守：

一、单价：

沥青混凝土碎石分为四级或者五级，各级均为均价，合计碎石到甲方场地价为 元/吨；石屑到甲方场地价为 元/吨，均为不含税发票价格，此价格为最终价格。

二、规格和质量要求：

沥青混凝土碎石分为四级或五级。0-5毫米（俗称石屑或者钢砂）、5-10毫米、15-22毫米、22-30毫米。选用青色，质地坚硬，质量稳定的石灰石或碎石轧制，用反击式破碎机，按照甲方制定筛网尺寸进行加工，含泥和软石不能超过沥青路面施工规范，否则以扣称退回处理。

三、数量要求：

沥青混凝土碎石各级均按甲方要求的数量按时供给。

四、交货地点：

自贡市东环线甲方指定的沥青碎石料场。

五，计量方式：

暂定以乙方地磅过磅单为结算主要依据，特殊情况下，收方为辅助结算依据，过磅材料不得故意参水增加重量，一经发现，将按5-20%的比例扣称处理或拒收。（特别是石屑或者钢砂）

六，结算和付款方式：

每五千吨结算，结算清楚之后起10日内付清余款。

七、甲方义务：

1、甲方有义务对乙方运抵的碎石材料进行及时的收方、计算，并指挥卸料位置。及时卸料，开具结算票据。

2、甲方有义务对乙方碎石加工质量进行指导和监督。

八、乙方义务：

1、乙方有义务严格遵照甲方的质量要求和规格进行生产加工，并接受甲方的质量指导和监督。

2、乙方有义务甲方的工程施工节奏需要，及时更换筛网，生产所需规格碎石，并规划场地，适量备料，适量储务所需成品碎石，保障甲方施工需要。

九、合同有限期限：自签订起工程结束，余款付清终止。

十、未尽事宜，双方协商解决，补充协议和本合同同时有效。

协商不成，如有违约责任，按照发生金额的10%处罚对方或者交当地人民法院裁决。

十一、每月供货量15000吨至20000吨。

十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方代表：

日期：20xx年 日 乙方代表： 20xx年日 月 日期：月

供方：

需方：

签订合同时间： 年 月 日

签订合同地点：

根据国家《合同法》以及其他法律的相关规定，经双方协商一致，签订本合同，具体条款如下。

一、所购材料的名称、规格、数量、金额如下表。 所购材料的具体情况

二、质量技术要求及验收方法

1、质量要求及执行技术标准：产品质量必须符合国家标准，并附材质书。

2、验收标准及验收方法：按国家标准验收。货到7个工作日内验收完毕，出现数量和质量问题，需方应在7个工作日向供方提出书面异议，保证原货物单独堆放，经第三方国家权威检验机购检验确认，免费更换。

三、供货方式

1、交货地点：合同生效之日起日内交完;

2、交货地点：

3、运输方式及费用：价格表中单价不含运费。如需供方运输，运费单独计价由双方书面确认;或需方自提;

四、结算：

1、结算单价：本合同结算价格为不固定单价。如遇钢厂价格调整;

(1)、当调整幅度依据≤± 元/吨时：结算单价=合同单价+运费(如果有);

(2)、当调整幅度≥±元/吨时：结算单价=合同单价±调整幅度+运费(如果有);钢厂调整幅度依据为《关于调整板材价格的通知》的复印件。计算时间为：签订合同之日起未供完部分将根据《关于调整板材价格的通知》进行调整。

2、付款方式：支票或/和三个月内银行承兑汇票。如需方付银行承兑汇票贴息费由需方承担，按每月每吨40元计入最终结算单价中结算，如需方付支票则相应免除贴息费。

3、按实际交货的实际理论重量交货验收结算，自合同签订之日起2个月内需方付清全款，超过两个月在最终结算单价基础上按实际未结算部分加收资金占用费每天每吨10元。

五、供方要为需方提供最优惠的价格，不得对需方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，需方将取消合同或不支付材料余款。

六、违约责任

(一)需方责任

1、需方按规定时间及方式向供方付款。

2、需方按合同规定按收材料 ，组织卸货。

(二)供方责任

1、合同签订后，按期交货，并保证质量符合国家标准。

七、纠纷解决方法供需双方出现合同纠纷时，应首先通过充公协商解决，协商不成的，双方均可向需方所在地的人民法院提起诉讼

八、本合同一式两份，供方一份，需方一份，由双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

开户行： 开户行：

帐号: 帐号：

年月日：

甲方（购方）：___________________

乙方（销方）：____________________

经双方协定一致，签订纱线购销合同条款如下：

一、双方拟买卖货物明细如下：

二、质量标准：执行国家规定标准。

三、交货方式，地点和运杂费负担：乙方送货到甲方指定仓库，费用由乙方承担。

四、合同履行期限：自签订合同之日起5个月，甲方以传真件形式向乙方下达计划，乙方5天内送货到指定地点。

五、付款办法和期限：待货到验收合格后，甲方在1个月内付清。

六、违约责任：

甲方责任：

1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值30 %的违约金；

2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额3%的违约金。

乙方责任：

1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值30%的违约金；

2、逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付3 %的违约金。

七、双方有争议应协商解决，协商不成可以向乙方所在地法院起诉。

八、本合同一式贰份，经双方签章后生效，各执一份，具备同等法律效力。

甲方：_____________

签约代表人：__________

_____年_____月_____日

乙方：__________

签约代表人：__________

_____年_____月_____日

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备(以下简称设备)采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

一.工程项目

1、 项目名称：

2、 项目地址：

二.工程范围

1、 山西省太谷中学校新建学生餐厅 厨房设备及餐饮配套设备等(详见：本合同附件《厨房设备报价单》)的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

三.工程期限

双方约定，本工程合同工期为 年 月 日至 年 月 日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以 元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

四.质量保证

1、乙方严格按>及>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是最佳材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的最高水平，产品坚固、耐用、美观。

3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内免费更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料(含软件)和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内免费予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知(口头通知后，应在24小时内补发书面整改通知)，乙方必须在24小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币500元/次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币1000元/次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

五. 环保申报

乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，政府有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的业务费用支出由乙方承担。

六. 交货和保险

1、乙方应负责安排海运和/或内陆运输，运至甲方指定地点。

2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积(m)，总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

5、乙方提供2套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代3表检查后发现技术资料(含软件)有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

七.设计深化及修正

1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正,以提高该工程的整体设计质量。

3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房平面布置图、厨房电路布线/点位图、厨房排风/新风图、厨房给水/排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于 年 月 日前完成，并报甲方确认。

6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

八.安装调试及检测

1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的监督下进行，并取得环保等政府有关部门的检测合格报告。

4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

九.验收合格条件

1、运行结果符合合同要求。

2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间(不得迟于出现故障后3天)。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方免费更换(包括关键的设备)，使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

十.工程验收

1.乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

2.乙方交接验收时，由甲乙方所有相关人员及山西省太谷中学校相关领导到场，检验各项技术指标符合国家标准及企业标准，产品表面无缺损，试运行无障碍，连续一个月正常运行后方可办理验收手续。

十一. 质量保证期

1、所有材料、设备等在正式验收合格后均需有 三 年质保期。在质保期内，如由于设备缺陷，材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，乙方应免费修复并承担甲方由此而产生的一切费用和损失。质保期由甲方代表签发证明确认，从验收合格之日起开始计算。终身免费维护(若产生更换材料费用只收取成本费用)。

2、如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，维修过程中所产生的材料成本费及维修人员的食宿费由甲方承担。

4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后一般性设备须在12小时内到场进行维修、更换，运水烟罩须在4小时之内到场进行维修、更换，6小时内完成维修工作，否则视为授权甲方另行安排维修、更换;如超过12小时(运水烟罩4小时)甲方有权自行处理,由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由甲方从货款中抵扣，设备款不足以抵扣的，乙方应向甲方补足差额部分。

5、质保期结束后,乙方将派技术人员对甲方设备进行每年一次的免费维护及调试, 此过程中所产生的材料成本费及维护人员的食宿费由甲方承担。

6、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

7、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照本合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

十二.禁止转让、分包、贴牌生产

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

5、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

十三.合同总价及付款方式

1、本合同总价为人民币 元整 (大写： 元),含设备供应、装卸运输、保险、安装调试、检测报批、质保期内的维保费用、设备使用培训费及试运行中的指导跟踪、合同保修期内质保金、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。本合同设备的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。本合同为闭口合同。(具体价格内容详见附件)

2、甲乙双方签订合同之后(附设备清单)，设备清单经甲方审核无误后7天内，甲方向乙方支付该合同款的 30 %;

3、设备安装全部完成，由甲乙双方代表签字确认验收合格调试结束证书后7天内，甲方向乙方支付合同款的 60 %;

4、本合同质保期为 三 年，质保金10%。自验收合格之日始，在乙方履行了保修义务确保无质量问题后，10%的质保金由甲方在三年质保期的前两年年末不计息退还乙方各3%，三年期满后不计息退还剩余的4%。

5、合同外增加工程：甲方要求增加的合同外增加工程，其设备单位价格、总价优惠比例等均按甲乙双方确定本合同总价时确定的原则，计算增加工程的价款，经甲乙双方确认后的该增加价款作为双方的补充内容，其他条款均按本合同执行。

十四. 安全责任

1、本合同项下在所有设备制造、运输、安装、调试、验收过程中乙方发生的任何人身伤害和财产损失均由乙方自行负责。

2、本合同项下在安装、调试、验收过程中，如甲方人员已按照乙方技术服务人员的指导或乙方提供的技术资料(含软件)、企业标准、图纸和说明书操作，所引起或造成的人身伤害和财产损失概由乙方负责。

十五.现场管理

1、工程实行施工现场的标准化管理，争创标化文明工地。

2、如属乙方原因，在施工中出现质量、安全或采用不符合规定的材料、工器具、设备等管理方面的事故，受到有关管理部门书面通报的，甲方均可对乙方处以人民币 1 万元/次的责任处罚。

3、确保文明施工，全封闭施工，施工区与生活区隔离，现场建筑垃圾按甲方指定的地方集中堆放。

4、本工程施工期间，乙方必须杜绝出现用电、用火、高空施工预留孔洞维护、材料运输等方面事故。

5、甲方在本工程开工前五天，视需要向乙方提供必需的现场管理人员的临时办公场所，费用由乙方承担。

6、甲方在大楼内提供给水点、动力电源点，其他由乙方自理。

7、施工垃圾由乙方及时清理，并堆放至甲方指定地点，清理外运费用自理。

十六. 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十七. 违约责任

1、甲方逾期付款在30个日历天内的，无须承担违约金;甲方逾期付款在30个日历天以上，以逾期付款额为基数，按日以中国人民银行的一年期贷款利率的两倍/365向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、货物到达交货地后，甲方提供堆放、安装、培训场地。

3、乙方必须保证按甲方要求的质量供货，乙方不能按约定质量标准完工的，每延误一天，乙方按总合同价款的5%计算向甲方支付违约金。逾期15日，乙方仍不能按约定的质量标准完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失，同时乙方须向甲方支付本批货物货款总额的30%作为违约金。

4、乙方必须保证按甲方要求时间供货，并在货到工地后10个日历天内安装完毕，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的 3 %计算，按天累计。同时，逾期15日，乙方仍不能完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

5、本合同签订后，乙方无法定或约定理由明确表示不履行合同，或以自己的行为表明不履行合同的，乙方应向甲方支付违约金20万元，并赔偿甲方损失。

6、乙方应满足甲方的补充订货要求，并且在规定时间内供应完毕。若甲方需在原采购基础上补充采购物货数量的，甲方应提前 10个日历天提供补货通知单给乙方以方便乙方按时交货，货物单价按附件1执行。

十八. 合同争议的解决

对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决, 经协商不能达成协议时, 双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

十九. 合同附件

1、附件1.工程质量保修合同

2、附件2.廉洁合作协议

3、附件3.企业法人的相关证件复印件及燃气炉具生产许可证、准销许可证、产品合格证等相关证件复印件(乙方)

4、附件4.厨房设备报价单(甲、乙方)

5、附件5. 厨房设备制作及安装进度表(乙方)

6、附件6. 燃气炉具的.国家标准及企业安装技术标准(乙方)

7、附件7. 施工安全及现场管理责任保证书(甲、乙方)

8、附件8. 现场项目班子人员表(乙方)

二十. 其它

1、本协议规定的设备型号若由于技术进步，原生产厂家有所变更，乙方须提供生产厂家的变更相应文件，并经甲方确认后，本协议中对应的设备型号相应变更(乙方需以更先进的设备代替本协议中相对应的设备并提供相应部门的证明)。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。合同经双方负责人签字,加盖公章后生效。合同附件为合同文件的一部分,具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

甲方： 合同编号： 乙方： 签约日期：

兹甲方（x公司）与乙方（x公司），经友好协商，本着平等互利的原则，通过甲、乙双方技术及商务合作并达到以下合同，由甲方向乙方采购所需要的货品如下，并由乙方完成设备的技术、安装等相关事宜。

一.设备价格及清单：合同总价格人民币：贰万叁仟肆佰贰拾元整（￥23420.00）

二.供货时间、运输方式、运输费用：

交货日期：合同签订后10个工作日。

交货方式：所有产品由乙方在甲方指定时间货运站（xx市），运输方式乙方自选，运输费用乙方负责，再由甲方负责运送到甲方施工现场，搬运费由甲方承担。甲方可在七个工作日内随时增加本合同项下的相应货品数量，所增加的货品款项依照上述相应货品单价与增加的数量进行核算。若交货七个工作日内出现产品介质损坏或产品质量问题，乙方有责任为甲方在五个工作日内免费更换新货。

三.乙方对质量负责的条件和期限：

为原厂产品（完整原包装），乙方保证产品为原厂家的原包装全新原厂正规行货产品，并符合电子产品的质量及技术标准；货到后甲方应在叁个工作日内组织验收，验收标准按原公司产品出场标准验收，如发现不合格供方应即时更换。 乙方按厂商标准提供产品技术支持和售后服务；自乙方提交货品之日起，山特UPS电源主机按照厂家标准提供叁年免费保修服务，铅酸免维护蓄电池承诺叁年免费包换服务，电池柜提供终身免费维护服务。

四.安装：乙方负责输入输出电缆购买、安装，以及对设备进行安装、调试。

五.验收地、验收标准及验收方法：

所有货物验收标准为合同约定的产品名称、商标、型号、厂家、数量及该厂家公布的该产品的质量和技术标准；验收方法根据产品说明书。

六.结算方式及期限：

在合同鉴定后凭乙方提交的30%增值税发票即付全款的30%。乙方在合同项下所有货物到达甲方所在地，同时乙方对货物安装、调试合格完毕后，10天内甲方凭乙方提交的70%增值税发票一次性支付全部货款的70%给乙方。

七.违约责任及处罚：按照《中华人民共和国经济合同法》有关条款执行。

八.合同纠纷的解决方式：

甲、乙双方如果出现合同纠纷，首先应本着相互谅解的原则协商解决，如果无法解决则由合同签字地法院解决。

九.其它条款：甲、乙双方在产品保修期内，如办公地点、经营内容或电话发生变更时应及时通知对方。

十.本合同经双方代理人签字、单位盖章后合同生效，合同签字地为合同生效地，本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力，（双方传真合同视为有效）。 十一.合同未尽事宜双方协商解决。

十二.仲裁条款

甲、乙双方应本着友好协商的原则处理合同执行中可能出现的问题，如经协商仍不能达成一致，可向本合同签署地人民法院提请诉讼。

甲方名称：x有限公司 乙方名称：x有限公司 签字代表： 联系地址： 联系电话： 传真： 开户行： 账号：

签字代表： 联系地址： 联系电话：

1、合同正式签订后口头更改的有效力吗

答：合同双方当事人协商一致的，可以变更合同。如主合同约定变更应采取书面形式的，应遵循主合同约定采用书面的形式订立变更补充协议，如果未作出明确的变更形式约定，口头变更也是有效力的。

口头变更一方不认可了怎么办？

2、合同加盖什么章才有效力

答：合同印章反映当事人的意思表示，通常当事人为企业法人的，使用企业公章或合同章即可，如当事人为自然人的，使用名章即可。如适用财务章等其他领域专用章订立合同的，在能否客观体现订立合同时盖章方的真实意思表示一点上容易产生争议。 签名有效力吗？国外的合同？

3、合同上只有法定代表人签字没有公章是否有效力

答：合同当事人在合同上签字或者盖章均是有效的，并不规定签字一定要配合盖章，如企业的法定代表人签字带未加盖企业公章，原则上说也是有效的。但是存在效力瑕疵，易引发法律风险较大。因法定代表人是代表企业行使权利订立合同，如没有加盖企业公章，则易被认为相关合同行为是个人行为而非企业的行为。

只盖章不签字呢？

4、合同当事人一栏的填写有哪些需要注意的地方

答：合同一方当事人是自然人的，尽量写明身份证号，以避免发生对自然人身份的争议;合同一方当事人是法人的，要写清企业的名称，和法定代表人姓名。与企业法人签约的，不能只在合同当事人栏中填写法定代表人的名字，以免导致合同相对方不明确。

法定代表人需要授权吗？

5、是否只有书面的合同才有效力

答：合同可以采取书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式，如房地产转让合同、长期的租赁合同、建筑工程合同等。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。

6、合同中涂改的部分是否有效力

答：如单方对合同进行涂改，以改变了原有合同约定的，则改变的部分无效，维持原合同约定内容。合同签订之后，任何一方想进行合同修改的，必须告知对方，经双方协商一致同意后，重新签订合同或在原合同相应条款作修改或补充，并在修改地方加盖双方公章(个人手印);若只有口头答应但没有对合同做修改或者没有在任何一处有修改变动的地方盖章(手印)，视为无效，合同维持原有内容继续生效。

7、什么是格式条款格式条款有什么风险

答：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。实务合同关系中多存在格式条款，如出卖方的销售合同条款、出租人的租赁合同条款等。采用格式条款订立合同的，易被认定为无效。法律规定，如果格式条款存在提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。如果企业利用制定格式条款的优势而将条款制定的极其不公平，使相对方无法保护权益的，很容易被认定为无效条款。

立中标要去掉

8、合同中打印的部分和手写的部分有冲突的，以哪个为准

答：如果打印的部分是事先制定好的格式条款(为重复使用而定制的)，那么手写的部分与打印的格式条款相冲突的，应当以手写的部分为准，因为手写部分更能反映双方当事人的真是意思表示。

9、签合同之前有口头约定，签合同时出于信任没有认真校对合同条款，合同叙述与口头约定不一致，导致被骗，如何维权答：法律规定因重大误解而订立的合同可以变更或撤销，如果有证据证明自己的真实意思表示是口头约定而非正式合同，则可向法院申请变更相应的合同条款。

10、什么样的合同是无效的答：有下列情形之一的，合同无效：

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

11、回扣条款是否有效

答：回扣是指在商品或者劳务买卖中，卖方从买方支付的价款中退回给买方或者买方经办人的款项。不存在合法的回扣，收受回扣都是违法的，《刑法》第163条第2款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的”，以公司、企业、单位人员论处。《刑法》第385条第2款也规定：“国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以论处。” 返量算是回扣吗？是否存在违法。

12、合同是不是只要签字即生效

答：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。大多数合同成立时即生效，但法律法规规定应当办理批准登记手续才生效的，应按规定，如抵押合同登记后才生效。另外当事人如果约定了合同生效的条件，条件成就的合同才生效。

“合同盖章之日起生效“指的是哪一方的签字盖章之日？最后的吗？工期按哪个日期算？

13、合同成立和合同生效有什么区别

答：合同成立不代表合同生效，书面形式订立的合同，双方签字或盖章后合同即成立，但是合同是否生效却要满足更高的条件，合同的成立是第一步，合同的生效是第二步。

14、合同相对方提出签约人员没有公司授权，是个人行为而非公司行为，应如何维权

答：涉及到民法上的表见代理行为，如果行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，而另一方有足够的理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。如被公司辞退的部门经理持公司合同章签订的合同，应由公司承担相关合同责任。

15、无效的合同、撤销的合同有什么法律效力

答：合同无效或被撤销的，自始无效，即自成立以后都无效。合同部分无效的，不影响其他部分的效力。

16、打收条应当注意什么

答：①确实收到钱款或物品后再出具收条

②写明收到款项的大小写，收到物品的确切名称等基本信息

③写明所收款项或物品的来源，如“收到XX公司支付的”

④写明所收款项或物品的用途，如“收到第一期货款”

17、什么是先履行义务

答：当事人互负债务，有先后履行顺序，需要先履行的一方负有先履行义务。先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行的内容不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

18、签订合同后，对方法定代表人和主要负责人都发生更换，能否主张终止合同

答：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

19、合同中负有义务的一方能否让他人代为履行合同义务

答：合同中负有义务的一方请求他人代为履行义务的，是一种债务转移的行为，这种代为履行义务的行为法律是允许的，但必须经过债权人也就是合同相对方同意。

20、什么是合同纠纷的诉讼时效诉讼时效有什么需要注意的法律风险

答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。一般合同纠纷的诉讼时效为两年，但租赁合同中延迟或拒付租金的，保管合同中寄存财物被丢失或者损毁的，诉讼时效为一年。国际货物买卖合同和技术进出口合同争议诉讼时效为四年。

21、在合同中应该怎样约定争议处理条款

答：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。同时法律还规定，合同纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。

22、合同中是该约定违约责任还是该约定赔偿损失

答：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

23、因违约造成损失的，是否包括间接损失

答：损失包括直接损失和间接损失，直接损失就是指违约行为造成的直接财产的减少，如标的物的灭失、减少、毁损等。间接损失是指违约行为所造成的损害后果所产生的损失。当事人可在合同中约定间接损失的范围和计算方式，对约定的间接损失应当赔偿。

24、产品销售合同中质量标准应如何确定

答：当事人之间有约定的，应从合同约定。没有约定或约定不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

25、借款合同中约定将借款人名下的财产抵押在出借人处，如不归还则抵押物归出借人所有，效力如何

答：根据《担保法》和《物权法》的规定，这种抵押条款是无效的。实践中常见的抵押条款分为抵押和质押，抵押即不转移对抵押物品的占有，质押则指将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。法律规定抵押权的实现方式为：与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。并明确规定在合同中不得约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，质物的所有权转移为质权人所有。对于以不动产或车辆等抵押的，还要依法办理抵押登记才能生效。

甲方：

乙方：

有关规定和按照学项目谈判要求以及乙方的报价等，为了更进一步明确双方的责任，维护双方的合法利益，经双方协商一致签订以下合同。

一、合同金额(人民币)：

大写：____小写：____

二、所供品种、规格/型号、材质、数量、价格见附表。

三、合同履行保证金：

乙方投标保证金自供货合同签订后自动转为合同履行保证金，待合同顺利履行完成后十个工作日内全额无息退还。

四、交货地点：

五、供货时间：

____年____月____日。

六、产品质量及包装标准：

乙方提供的产品必须符合与投标所提供的样品质量一致。

七、运输方式及费用：

由乙方负责运输，运费及装卸费由乙方承担。

八、供货验收：

乙方按甲方要求的时间地点进行供货，由甲方组织相关单位对超市设备在质量、规格、材质等方面进行供货验收，并签字确认。

九、付款方式：

经甲方验收合格后十五个工作日内付合同总价款90%，剩余10%在质保期满后十个工作日内付清。同时，在结付账款时要求乙方提供以下资料：

1.中标通知书;

2.供货验收单;

3.采购合同;

4.正规统一的税务发票。

十、甲方的权利与义务：

1.甲方有权根据采购要求及国家标准对乙方的产品质量、售后服务等进行监督检查;

2.甲方要求乙方在确认供货合同签订及供货安装过程中，若市场价格出现变动，供货价格保持原价格不变;

3.乙方向甲方提供的产品质量、外形感观等与乙方投标时所报规格、品牌、材质不一致时，甲方有权要求乙方及时退、换，其给甲方造成损失的由乙方承担;

4.若乙方有下列情形之一，甲方有权扣除相应的合同履行保证金作为违约金收归甲方所有﹙履行保证金的扣除不影响乙方履行本合同规定的各项义务﹚，或终止合同并取消乙方的供货资格：

(1)乙方违反甲方采购要求，并受到使用单位投诉达到3次以上;

(2)乙方超过合同规定价格，收取额外费用者;

(3)乙方未按合同约定的各项条款向甲方交货或超过约定时间三天以上交货者;

(4)乙方违反合同约定，在甲方同意其纠正的，在规定期限内仍未能纠正者;

5.在乙方完成合同所有条款的情况下，甲方应如期支付货款给乙方。

6.甲方若不能按时付款，超过约定付款时间15个工作日，乙方有权收回向甲方售出的超市设备。

十一、乙方的权利和义务：

1.乙方应严格执行国家法律法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益;

2.在具体供货履行时，乙方须按照要求的供货期限、交货地点供货并做好相关服务工作;

4.乙方所供应的设备均应有合格证书或出厂检测报告，符合国家行业标准，满足甲方方的采购要求;

5.乙方应保证所提供超市设备质量、规格、材质和品牌应与乙方投标时报价表所填报的一致;

6.乙方因保证所供设备是全新的、未使用过的原装合格正品;

7.乙方须按甲方要求的供货期限、交货地点和品种数量、质量、规格供货;

8.若所供设备出现质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担;

9.乙方应主动接受甲方的监督检查，做到诚实守信。

10.乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣，一经发现，甲方可立即全面终止合同，并没收履约保证金，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

甲方：

乙方：

日期：

采购方（以下简称“甲方”）：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

供货方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的.规定，订立合同如下：

1、商品名称：

2、单价：

3、商品数量：

4、单品总额：

5、总金额：

1、适用标准：必须符合国家、_________行业现行的规范以及相关行政部门的文件：______________________。

2、货物的质量必须符合本次招标文件的质量标准要求。

所有货物应进行坚固包装使其适于多种方式运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下能够安全无损坏地抵达安装现场。如果因为卖方未采取适当的包装或充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责修理、更换、补充受损或丢失的货物并送达买方指定地点。

乙方货物在交付甲方并经验收（验收以甲方入库单据为准）前，一切风险及责任均由乙方承担。

1、货物到达买方指定地点，卖方卸货后，经验收合格后，买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方提供合同要求的发票。本合同要求卖方开具普通发票，卖方提供的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致，并在发票的备注栏标注完整的合同号。

2、付款方式：______个月内支付到工程价款的______%，余款在______个月内结清。

3、支付方式：_________。

1、交货方式：

2、交货地点：

3、交货日期：

4、运输费：

1、乙方应负的经济责任。

（1）产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期______日，乙方应按逾期交货部分货款总值的______分之______计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。

（3）产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值______%的罚金付给甲方。

（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期______天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值______分之______的罚金。

2、甲方应负的经济责任。

（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________%的罚金。

（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延______日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值______分之______的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期______天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额______分之______的罚金。

（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期______天，应按延期付款总额______分之______计算付给乙方，作为延期罚金。

（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

、产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货______天，乙方应按延期交货部分总值的______分之______作为罚金付给甲方。

甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐,经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各______份。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为保证更方便、更快捷地采购中药材种苗，本着诚信合作、互惠互利的原则，双方特订立本购销合同，具体内容如下：

一、甲方向乙方采购中药材种苗共计15公斤，总金额为人民币3150000元。甲乙双方按实际采购种苗的数量结算;

二、种苗采购清单：

三、交货地点及方式：乙方负责将种苗保质保量准时送达甲方指定地点并负责装卸;

四、付款方式：甲方在合同签订时预付总价款的 20 %即人民币630000元，余款在次年按种苗的存活率(≥85%)一次性付清;

五、种苗质量：乙方保证所供种苗达到甲方的质量要求，不符合要求的种苗，甲方立即退货并要求乙方退还全部已支付款额;

六、违约责任：

1、乙方若所供种苗未达到甲方的质量要求，甲方有权利退货;

2、甲方若未按时支付种苗款，每日按需付金额的千分之一支付违约金。

七、争议解决方式：

合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决;

八、其它：

本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从20xx年X月X日至20xx年X月X日止，本合同壹式二份，双方各执壹份，具有同等法律效力，未尽事宜另行补充合同。

甲方代表：

购货单位：                                          ，以下简称甲方;

供货单位：                                           ，以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商，甲方就承包乙方食用菌包废料事宜，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格

生产杏鲍菇的菌包废料；产品的技术标准，按下列标准执行：产品必须是原菌包破碎后的产品，不能人为故意外添加其他物料及水，如有发现按每车壹万元赔偿甲方。购买产品的数量：一年合计叁仟陆佰吨，按比例每月叁佰吨提取。产品的包装标准和包装物的供应与回收：                。

产品的交货方式：甲方到乙方厂区提货、自运，甲方每月按上旬、中旬、下旬比例提货(即每十天内提100吨)，每旬按三天时间把乙方的废料调运出乙方场地，不得影响到乙方的生产，否则乙方有权自行处理，并要求甲方支付处理产生的合理费用。

(2)乙方负责装车。

第五条产品的交(提)货期限：

1、          年          月          日至          年          月          日共          时间;如果甲方依约完成合同期内废料的接收处理，下一年本合同自动续签，但产品价格上浮10%。如果一方不同意续签，须提前两个月通知另一方，否则视为接受本款的续签条件自动续签。

产品的价格和货款的结算

1.产品的价格，按下列规定执行：按甲乙双方的商定价格每吨人民币          元(          元/吨)。合同签订之日，甲方先预付给乙方人民币          元(          元)作为定金，每个月未提货之前先预付          吨货款给乙方人民币          元(          元)。然后月底根据实际提货量结清，多还少补。如甲方未支付当月货款给乙方，乙方有权在第二个月终止合同，并按第七条款(违约责任)执行。

违约责任

如果因为乙方原因未按合同约定向甲方供货，应向甲方偿付双倍定金，即人民币          元(          元)。如果因为甲方原因造成合同无法履行，合同自动解除，且乙方不返还甲方的定金，并有权要求甲方赔偿因此遭受的超出定金金额之外的所有损失。如果因为非任何一方原因造成合同无法履行，双方应按实际情况结清货款，对定金多还少补。

乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，甲方有权拒绝接收。其他按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种惩罚性费用，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理，加收每天应付款金额的千分之一。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向人民法院起诉。

本合同自签订之日起生效，若未续签，则于合同第五条第1款约定的供货截止日第二日终止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

购货单位(甲方)：                               (公章) 供货单位(乙方)：                               (公章)

法定代表人：                                             法定代表人：

开户银行：                                               开户银行：

账号：                                                   账号：

签订日期：______________年________月________日           签订日期：______________年________月________日

需方： 甘肃分公司(以下简称需方)

供方： 山东潍XX有限公司(以下简称供方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

二、交(提)货时间、地点及方式：

2.1 交(提)货时间： 20xx年8月13日 。

2.2 交(提)货地点： 甘肃省农场 。

2.4 本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对机械设备技术参数进行审核与确认，并组织试车、验收工作，并进行书面确认。

三、运输、包装及卸货:

3.1 供方应自行准备符合本合同所供机械设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为 玉门市国营黄花农场;

3.2 运输过程中的安全事故由供方全部承担。

3.3 设备的运输及运输费用由

四、质量要求和配置

4.1本合同项下的机械设备的质保期为 1 年。

4.2 本合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

4.3 在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

4.4 机械设备配置详见本合同文件“附件技术要求”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

五、售后服务

5.1 供方应免费提供其所售机械设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷机械设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担机械设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

六、验收：

6.1 出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。

6.2 到场后的验收：供方承担机械设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。

七、付款方式：

7.1 合同签订后，需方支付合同中每台1万元的定金，即4万元。

7.2 机械设备在需方指定地点交接后，需方先垫付运费，验收合格后需方支付剩余款。

八、违约责任：

8.1逾期供货或者延期付款的，违约方除需继续履行供货或者付款义务外，还应按当期银行贷款利率向守约方支付逾期利息，并支付合同款项2%的违约金。

九、解决纠纷方式：

9.1本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方其它约定事项：

10.1 需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款;

10.2 供方须向需方提供足额正规报账发票。

十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式 3 份，需方执 2 份，供方执 1份。

需 方： 供方：

法定代表：法定代表：

委托代理人： 委托代理人：

甲方：_______________（以下简称甲方）

乙方：____________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一.产品规格型号及价格

合计金额（人民币）28932.00）

二.产品要求

1、交通标志板采用反光膜材料，采用一级反光膜，符合现行《公路交通标志反光膜》（GB/T18833）。

2、悬臂式交通标志宜采用比路侧交通标志等级更高的反光膜。

3、交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材制造，所用材料应符合现行《道路标志板及支撑件》（GB/T23827）的规定。

4、交通标志立柱、横梁等可采用钢管等材料制作，钢管顶端应设置柱帽，钢构件应进行防腐处理。

三.交货期限

乙方保证于本合同签署之日起，在_7_天内，将甲方采购的物品全部送达指定地定武高速清水河匝道及K263+800-K271+500段，不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付货款的百分之一的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品货款总值的百分之三十为限度。

四.交货及付款方式

甲乙双方签订合同后，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清全款。

五.其他事项

本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方：宁夏公路管理局中卫分局沙坡头养护中心

法人代表（或授权代表人）： （签字盖章）

乙方：中卫市新艺广告喷绘部

法人代表（或授权代表人）： （签字盖章）

签订日期：二〇______年三月八日

甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就绿化苗木供需事宜签订本合同，具体事宜如下：

一、对苗规格，数量、产地要求、价格、供苗时间的约定：

二、本合同的苗木价格为苗木价、即：苗木价格为乙方按照甲方的要求将符合本合同约定的苗木运到甲方指定的栽植地点的价格。苗木运费由___________________支付。

三、对乙方所提供苗木的质量要求：树形美观、无病虫害、无枯梢、无机械损伤;针叶树树形美观、针叶密实、无病虫害、无机械损伤、无枯梢，顶梢完整无损。苗木生命力强、长势旺。从起苗、运输到栽植地点不超过3-4天，根部要用浸湿的草袋包装，运输过程中要用苫布盖好，以避免苗木失水过多。根据实际情况进行适当补水和通风透气，以防止根系霉变。因乙方苗木质量问题造成苗木死亡的甲方不承担费用由乙方自行负担。

四、乙方所提供的苗木在出圃前须经当地质检部门严格检疫，并出具检疫合格证、苗木质量检验合格证、苗木标签等相关证明材料。外地苗木须经过我市质检部门复检，以防止病虫害传入我市。对于未经检疫或检疫不合格的苗木，甲方有权予以拒收。

五、乙方须以良好的售后服务向甲方提供相应的苗木栽植技术、保障及措施、最适宜栽植时间等服务，以确保成活率。

六、以本合同约定的苗木按时运到甲方指定用苗地点时的质量状况为对象，由甲方进行验收，并出具验收报告书。

七、乙方不能转包，否则视为乙方违约。

八、付款方式：乙方完全履行本合同约定的供苗任务后，依据检验报告书到甲方结算_____%苗款，供苗结束后再结算_____%苗款。

九、乙方违约责任：本合同的苗木质量保证金暂定交纳_____万元，苗木质量(规格、数量、包装、运输、质量)不符合规定，甲方有权退苗木。乙方负责在本合同约定的时间内向甲方提供数量相当的合格苗木，如乙方负责在本合同约定的时间内向甲方提供数量相当的合格苗木，如乙方未能按时向甲方提供本合同约定的合格苗木，则乙方应会给甲方苗木总价__%的违约金，本合同自运终止，甲有权另选供苗商。

十、由于人力不可抗拒的原因而不能履行合同时，不算违约，可免于承担经济责任。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效，至所有苗木验收合格、付清所有苗款后自动失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

购买方：(以下简称甲方)

供应商：(以下简称乙方)

为进一步加强学校食堂原料采购的规范化和安全管理，防止食物中毒事故的发生，有效保护师生健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂和学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方与乙方就食品原料采购和供应事宜达成如下协议：

一.经过一定程序后，甲方每学期确定一个具有一定资质或良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商(乙方)。

二.乙方必须持有营业执照、有效的健康证和员工健康证明。原件和复印件在供货前应送甲方核实，甲方确认无误后，原件应退回，复印件应存档。

三.乙方供应的原材料必须安全卫生，每次供应时必须附有所供应原材料的相关检验检疫证明。严禁乙方提供三无 变质、肮脏、有毒有害、超过保质期且不符合食品卫生安全要求的食品或者食品。

四.乙方必须按照甲方规定的规格、数量和时间供应原材料，不得随意变更或停止供应。如果乙方自行更改规格和数量，甲方有权拒绝。如因延误(包括突然断供)，影响原料成熟，从而影响师生正常用餐，乙方应承担临时紧急采购费用20xx元(甲方提前从乙方质量保证金20xx元中提取)。

五.如乙方违反《食品卫生法》的有关规定，提供有毒、有害或不洁的食品原料，造成师生食物中毒，或其他食源性疾病(由相关卫生部门认定)，乙方应承担一切经济和法律责任。

六.甲方采购人员和检验员需要增强责任心，必须认真检查和记录乙方每次供应的食品原料，发现不合格的坚决拒收。如因工作不力造成后果，需承担相关经济和法律责任。

七.甲方接受乙方提供的食品原料后，应签字确认，并在手续完成后两周内付清货款。

八.本协议每学期签署一次，一式两份，双方各执一份，自签字(盖章)之日起生效。

本协议有效期至。

甲方(公章)：_______

乙方(公章)：_______

日期：