履约承诺函格式范文(汇集20篇)

合同履约担保的形式有哪些

合同履约担保是在合同的履行过程中出现的情形。合同履约担保根据具体的规定可以划分成三种不同的情形，每一种具体的形式担保合同实现的方式和目的都是不同的。下面，小编为您整理相关内容。

合同履约担保的形式有哪些？

银行履约保函

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。

有条件的保函是指下述情形:

在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。

无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。

履约担保书

履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。

履约担保金

履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;

从上面的内容可以看出合同履约担保的形式主要有三种，合同履约担保的形式在实务中也不是每一种方式都适合合同的履行，具体选择合同履约担保的哪一种形式还是需要根据实际案件判断，如果你不能正确选择的话，欢迎咨询网站的律师。

委托人：___________________________________________

地址：_____________________________________________

受托银行：_________________________________________

地址：_____________________________________________

委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。

一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函，受益人为_________，担保金额_________元人民币。

二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_______年______月______日。

三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_________，并一次存入_________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔

四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保，受益人为 _________(受托银行)，担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。

受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产____________元(其中企业债券 ____________元，金融债券____________元，国库券_________元)作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。

第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。

五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款账户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。

六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收20%利息。

七、委托人按担保金额的_________‰_____________(年)支付保费，共计_________元人民币。保证费在每年______月______日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。

八、本协议自_______年______月______日生效，双方义务履行完毕后生效。

九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。

十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

委托人(公章)：_____________

受托银行(公章)：___________

_________年_______月_______日

本人郑重承诺不会违反以下学术诚信行为：

一、学术造假行为：

（一）弄虚作假。捏造、伪造、篡改引用资料或其他研究成果等；

（二）抄袭和剽窃。将他人的作品或作品的片段据为己有：照抄或变相照抄别人已发表或未发表的成果；将合作成果作为自己成果发表；将他人论著篡改后发表；窃取他人论著的实质性内容和结论部分作为自己论著的主体；窃取他人的数据作为自己论著的数据等；

（三）替写论文。请他人代替自己撰写论文或论文的主要章节。

二、学术不端行为：

（一）引注文献不端行为

1、使用、引用他人的观点、论据、资料调查、统计数据、防案和构架等不注明出处；或对他人的上述原用语作了修改，但基本观点不变、论据未变而不注明出处的；

2、将多个他人观点混在一起，作为自己的论点，不注明出处；

3、将他人论点、论据与自己论点、论据混在一起，不明确区分标注

4、转引他人论著中的引文、注释，不注明出处；

5、使用他人未发表的成果不注明出处或从外文书刊中摘译的部分，不注明出处；

6、包含或引用本人已用于其它学位申请的.理论、调研数据、学术论文获成果，但不加注释或说明；

7、未引用他人文献而作虚假引注。

（二）不当署名

未参加相关社会调查等活动而在别人发表的成果上署名，或未经他人（包括导师）同意，签署他人姓名。

本人保证提交考评的论文/作业是我自己完成的作品，我承诺没有学术造假和学术不端行为。

签名：

______年______月______日

致公司：

鉴于我方将与贵方签订工程合同（下简称合同），我方履约承诺如下：

一、本履约承诺的保证金额为（中标价的5%），具体金额为rmb壹佰叁拾捌万伍仟捌佰陆拾陆元，（大写）;我公司同意将该项目投标保证金转为履约保证金，不足部分补齐。

二、本履约保证金保证金保证期为100天，即施工周期40天（日历天数）后60天。

三、我方保证，在合同履行期内，因我方原因在任一方面不能履行合同或违约时，则要根据贵方处罚单后10天内，不论我方是否有异议或反对，贵方都可以以保证金额为限扣除罚款。

四、履约承诺书作为合同附件，与合同同等有效。合同履行完毕，本履约保质期

满，我方权利义务履行结束后，该保证金于5个工作日退还我司。

保证人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期:

乙方：__________________

甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下办公耗材供应协议：

一、服务项目

甲方办公设备实际消耗产品的提供。

二、办公耗材提供细则

1.乙方送货至甲方指定的某一办公地点。

2.乙方提供给甲方的耗材为原装正品（甲方指定需通用耗材除外）。

3.如果甲方需要，乙方人员可提供安装服务。

4.乙方为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。

5.乙方向甲方以市场竞争力的价格提供耗材产品。

6.送货时间：

6.1工作时间：周一-周五（9：00-17：00）乙方在接到甲方送货要求24小时内将货送到______________________________。

6.2节假日期间，甲方如需送货则在乙方工作时间内事先预定。

三、协议生效及协议期限

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为______年______月______日至______年______月______日。

四、收费标准及付款方式

每月最后一个工作日结算本月全部耗材费用。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。

甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

_________年_________月________日_________年_________月________日

编号：_____________委托人：________________地址：___________________

受托银行：________________地址：__________________

_委托人_____________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_____________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。

一、受托银行出具有（无）条件不可撤销的保函，受益人为_____________，担保金额_____________元人民币。

二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为________________年_______________月_______________日。

三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_____________，并一次存入_____________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔。

四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的________________提供第三方反担保，受益人为_____________（受托银行），担保额度为_____________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_____________（反担保人）应代委托人归还受托行所垫资金。受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产________________元（其中企业债券________________元，金融债券________________元，国库券_____________元）作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。

五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款账户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。

六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收20%利息。

七、委托人按担保金额的_____________‰_____________（年）支付保费，共计_____________元人民币。保证费在每年_______________月_______________日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。

八、本协议自________________年_______________月_______________日生效，双方义务履行完毕后生效。

九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。

十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

委托人（公章）：_____________受托银行（公章）：________________

法定代表人（签字）：_________________

法定代表人（签字）：_________________

_____________年________________月________________日

_____________年________________月________________日

工程项目名称：

建设面积：

工程项目地址：

工程造价：

建设单位（甲方）：

项目经理：

施工单位（乙方）：

联系电话：

为加强建筑市场的监督管理，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定，特订立本承诺书。

第一条甲乙双方的承诺

（一）自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。

（二）自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。

（三）自觉维护黄山区建筑市场的.正常秩序。

（四）发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的，及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。

第二条建设单位的承诺

（一）建设工期不足一年的，到位资金不少于工程造价的50%；建设工期超过一年的，到位资金不少于工程造价的30%。

（二）按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度，足额支付工程款（进度款）。

（三）按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定，在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。

（四）扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收一年后与施工单位结清。

第三条施工单位的承诺

（一）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。

（二）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。

（三）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。

（四）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。

第四条本承诺书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第五条本承诺书一式三份，甲、乙双方，区建设委员会各执一份。

承诺人：

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法人代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

监督部门：

黄山区建委：（盖章）

从我做起，从现在做起，本着公平、公正的原则，在此次期末考试中我们庄严地做出如下承诺：

一、努力学习，刻苦钻研；不迟到，不早退；考试不违纪、不作弊，不通过不正当的手段改动成绩；按时独立完成作业，不抄袭、剽窃他人作业、文章和论文。

二、严格遵守考场纪律，不携带"特殊答案"、通讯工具、电子辞典及规定以外的文具、资料等参加考试。

三、凡带有书包、书籍、纸张、文具盒等物品的，都集中存放在监考老师指定地方，不随身放在座位上。

四、在考场内不交头接耳、互打暗号，喧哗或有其他影响考场秩序的行为，不夹带与考试内容有关材料并有抄袭现象；不抄袭他人答案；不在试卷上故意写他人姓名、考号。

五、不交换答案，不强抢他人答卷，不有意将自己的答案让他人抄袭，不将试卷带出考场。

六、不扰乱考场秩序，无理取闹、服从监考员老师安排。

我们郑重承诺：愿意在考试中自觉遵守考场纪律，如有违反，愿意接受学校处理。

建筑工程履约担保合同书范本

合同编号：

保证人(以下称甲方)：

住 所：

法定代表人：

电 话： 传 真：

债权人(即承包商，以下称乙方)：

住 所：

法定代表人：

电 话： 传 真：

债务人(即业主，以下称丙方)

住 所：

法定代表人：

电 话： 传 真：

鉴于乙方与丙方就 项目于 年 月 日签订编号为 号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。

第一条 定义

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行 号主合同约定的工程款支付义务。

本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。

第二条 保证范围及方式

甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过 (大写)，币种 。

甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。

甲方在保证范围内承担连带保证责任。

第三条 承担担保责任的形式

甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过 元。

第四条 保证期间

甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后 日，即至 年 月 日止。

第五条 各方的权利义务

一、 乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：

1、 乙方未按照主合同约定的期限交付工程;

2、 乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;

3、 乙方未提供等额承包商履约担保。

二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。

三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。

四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。

五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。

六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。

七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。

八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。

第六条 承担担保责任的程序

一、 乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担担保责任。

二、甲方在收到乙方的索赔通知后 个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。

第七条 合同的生效、变更和解除

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。

第八条 争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

第九条 甲乙丙三方约定的其它条款：

第十条 附则

本合同正本一式 份，甲乙丙三方各执 份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

(或授权代理人) (或授权代理人)

年 月 日 年 月 日

丙方：

法定代表人：

(或授权代理人)

年 月 日

投 标 保 证 函

保函编号：(工投字)第 号

(招标人)：

鉴于 (以下简称投标人)参加 项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：

一、保证范围及方式：保证金额为人民币(大写) ____________元。

本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即 年 月 日后至 年 月 日前未经贵方许可撤回投标文件;

2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。

3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准，在选项前的括号内填写 “Y”表示选择项，填写“N” 表示非选择项)：

( )1、代投标人向贵方支付投标保证金 元;

( ) 2、如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过________元;

( )3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过 ________元。

三、保证期间：保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后 日，即至 年 月 日止。

四、代偿时间：本保证人在收到贵方书面索赔通知后 日内，按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。

六、免责条款

1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保证人不承担保证责任。

2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任;

3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。

七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。

保证人：

法定代表人(或授权代理人)：

年 月 日

履约承诺书

致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。

1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。

3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。

5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。

6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。

7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。

9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：

⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。

⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。

⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准，质量目标为铁道部优质工程，争创国优奖。

⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和铁道部的行业规定办理。

⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到100％并满足本建设项目创优规划要求。

⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。

10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。

11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。

⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。

⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。

⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任，均由我方承担。

12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。

13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消

耗量，如超过，我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。

14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。

15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。

16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。

17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。

18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在24小时内撤场。

19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。

20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。

承诺人：

二〇xx年 月 日

根据本保证书，我们____________（单位名称）注册地址为_______________（详细地址）（以下称承包人）_______________，和_______________（保证人姓名）注册地址为_______________（详细地址）（以下称保证人）_______________在此以担保全额为____________（货币名称、数额）共同恪守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者

（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按_____程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

代表_________（承包人名称）代表_________（保证人姓名）

由_________（签字人姓名）由_________（签字人姓名）

以___________的资格以___________的资格

在_________（证明人）证明下在_________（证明人）证明下

签于_________年___月___日签于_________年___月___日

20xx年7月**日在**合同段项目经理部召开了**合同段生产调度会议。**合同段的项目经理**，总工**，ar*驻地工程师**，管理处**，参加了会议。根据20xx年7月10日项目办组织召开的抚吉高速公路参建单位见面会暨项目管理工作会会议精神和开展“大干100天，大力推动标准化施工”活动的工作目标，结合本项目时间紧、任务重、标准高、难度大的特点，充分抓住不利天气利用好有利天气全面组织施工，项目经理**代表**合同段就当前整体施工安排郑重作出如下承诺：

一、(a2、a7、a8钢栈桥) 现已完成清表**公里占总量的百分比为**，已完成弃土场的征用(或计划20xx年**月**日**桩号完成弃土场的征用)，在20xx年**月**日前拉通全合同段能保证砼输送车顺利通行的纵向施工便道及至混凝土拌和站的横向便道，做好施工便道的硬化、洒水、清理，以免造成环境污染。

二、、钢筋加工厂、小型盖板预制场、梁板预制场建设(附各临建的规划图)

1、1号混凝土拌和站位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米、料仓面积**平米、隔墙高**米、可存**立方料，拌和机为**型号每小时生产量为**立方米，共有**台砼输送车、**台砼泵车，主要为**构造物供应砼、砼方量共为**立方米， 20xx年**月**日之前建成投入使用，1号混凝土拌和站队伍共有**人

站长为***;2号混凝土拌和站位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米、料仓面积**平米、隔墙高**米、可存**立方料，拌和机为**型号每小时生产量为**立方米、共有**台砼输送车、**台砼泵车，主要为**构造物供应砼、砼方量共为立方米， 20xx年**月**日之前建成投入使用，2号混凝土拌和站队伍共有**人站长为***。

2、数控钢筋加工机20xx年**月**日到场，1号钢筋加工厂位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米，主要为**构造物提供钢筋加工，20xx年**月**日前建成投入使用，1号钢筋加工厂队伍共**人，其中熟练工人**人、厂长为***;2号钢筋加工厂位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米，主要为**构造物提供钢筋加工，20xx年**月**日前建成投入使用，2号钢筋加工厂队伍共**人，其中熟练工人**人、厂长为***。

3、小型盖板预制场位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米，20xx年**月**日前建成投入使用，小型盖板队伍共有**人、负责人为***， 20xx年*月**日生产完成所有小型盖板。 4、1号桥梁预制场位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米，其中t梁底座**个、t梁模板为**套，共为**桥生产**片t梁、平均日生产t梁**片，20xx年**月**日之前建成，**月**日生产出第一片t梁，板梁底座**个共为**桥生产**片板梁，板梁模板为**套，平均日生产板梁**片，20xx年**月**日之前建成，**月**日生产出第一片板梁，1号梁场队伍共**人，

场长为**;2号桥梁预制场位于**桩号、占地面积**平米、硬化面积**平米，其中t梁底座**个、t梁模板为**套，共为**桥生产**片t梁、平均日生产t梁**片，20xx年**月**日之前建成，**月**日生产出第一片t梁，板梁底座**个共为**桥生产**片板梁，板梁模板为**套，平均日生产板梁**片，20xx年**月**日之前建成，**月**日生产出第一片板梁，2号梁场队伍共**人，场长为**;

三、(已签订合同的附合同协议书)

1、现已签订钢材厂家有**，计划20xx年**月**日签订的厂家有**。

2、现已签订水泥厂家有**，计划20xx年**月**日签订的厂家有**。

3、现已签订外掺剂厂家有**，计划20xx年**月**日签订的厂家有**。

….

四、

路基一工区：工区长为**、现场技术负责人为**，现场管理人员**人，共需完成**万土石方，配套主要机械有：挖掘机**台、装载机**台、推土机**台、压路机 **台，平地机1台，自卸车**辆…..，预计月日均完成土石方**方，20xx年**月**日可以完工。

路基二工区：工区长为**、现场技术负责人为**，现场管理

人员**名，共需完成**万土石方配套主要机械有：挖掘机**台、装载机**台、推土机**台、压路机 **台，平地机1台，自卸车**辆….，预计月日均完成土石方**方，20xx年**月**日可以完工。

….

五、

1、桥梁桩基及下部构造1队：队长为**、现场技术负责人**、现场管理人员**名。共有**桥梁的**根桩基，共需钻机**台，现已到钻机**台，计划**月**日到**台钻机，共需用电**千瓦、临时用电已完成(或何时接入)**千瓦、自备发电机组**台、功率**千瓦，预计每成一孔时间为**天，计划20xx年10月30日完成**根桩基，占1队总桩基百分比为**;共有**桥梁的下部构造**个承台、**根墩柱、**个盖梁、**个台帽，共有设备：**型号吊车**台、模板**平米、钢管支架**吨…。

2、桥梁桩基及下部构造2队：队长为**、现场技术负责人**、现场管理人员**名。共有**桥梁的**根桩基，共需钻机**台，现已到钻机**台，计划**月**日到**台钻机，共需用电**千瓦、临时用电已完成(或何时接入)**千瓦、自备发电机组**台、功率**千瓦，预计每成一孔时间为**天，计划20xx年10月30日完成**根桩基，占2队总桩基百分比为**;共有**桥梁的下部构造**个承台、**根墩柱、**个盖梁、**个台帽，共有设备：**型号吊车**台、模板**平米、钢管支架**吨…。

六、、

1、圆管涵：一队队长为**、技术负责人**、现场施工人员**名、共需完成**道圆管涵，现有设备有**，计划每**天完成1道;二队队长为**、技术负责人**、现场施工人员**名、共需完成**道圆管涵，现有设备**，计划每**天完成1道。

2、盖板通道：一队队长为**、技术负责人**、现场施工人员**名、共需完成**盖板通道，现有钢模板**平米、钢管支架**吨，计划每**天完成1道基础、每**天完成1道墙身;二队队长为**、技术负责人**、现场施工人员**名、共需完成**盖板通道，现有钢模板**平米、钢管支架**吨，计划每**天完成1道基础、每**天完成1道墙身;

….

七、

如果以上承诺的内容没有在时间节点上完成，本人自愿请单位法人代表**20xx年**月**日到抚吉项目办和a段工程管理处阐述原因及对项目经理部组织机构和施工组织设计做出合理调整，若法人代表到达后20天后现场仍没有很大改观并未得到监理工程师的认可，本人将请求**公司总部更换项目经理同时以不能胜任本职工作为由自动离开抚吉高速。

承诺人：(签名)

证明人：

我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：

1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。

4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的.验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。

5、工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承 诺 单 位：(公章)

法定代表人或授权代理人(签字)：

日 期： 年 月日

兹介绍××先生(女士)到××公司工作，本人确认被介绍人所提供的个人简

材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康，工作

实，品行端正且未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度。本人愿做其担保人

若被介绍人有违反公司规章制度行为，请公司按章惩处，本人决不说情袒护;若

介绍人在本公司工作期间发生经济或法律案件，致使公司利益蒙受损失，本人愿

负连带责任，按公司有关规定进行经济赔偿，特立此保证书为凭。

×××

××年×月×日

兹介绍××先生(女士)到××公司工作，本人确认被介绍人所提供的个人简

材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康，工作

实，品行端正且未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度。本人愿做其担保人

若被介绍人有违反公司规章制度行为，请公司按章惩处，本人决不说情袒护;若

介绍人在本公司工作期间发生经济或法律案件，致使公司利益蒙受损失，本人愿

负连带责任，按公司有关规定进行经济赔偿，特立此保证书为凭。

×××

××年×月×日

*****************检测有限公司

为贯彻落实《检验检测机构资质认定管理办法》的要求及本公司管理体系的各项规定，维护检测工作的公正性和诚实性，保持检测活动的独立性，确保为社会提供公正的检测数据，作为公司的检测人员，本人特做如下承诺：

1、遵守国家法律、法规，不违法、无违纪，做一个合格的检测人员，尊重科学，恪守职业道德，保证向社会出具的检验数据和结果客观、公正和准确，不出具虚假检验数据，对出具的检验数据负责。

2、树立良好的职业道德和行为，在本公司工作期间，只为本公司从事交办的各项检测工作，不在其他检验检测机构执业。

3、严格执行质量标准和有关规定，严格依法检测，保证检测结果的科学性和准确性。

4、坚持独立检测、独立判断，与检测业务委托人有利害关系时，保证进行回避，确保检测工作不受来自行政、经济或其它方面的影响与干预，维护检测工作的严肃性。

5、保护客户的合法权益，不得泄漏客户的技术和机密信息，对所有检测任务一视同仁，并接受业务管理部门的监督与帮助，维护检测工作的客观性。

6、保证认真学习业务，不断提升与从事检测活动相适应的检测能力和专业水平，并符合行业主管部门有关检测人员资质要求的规

定。

我将恪守以上承诺，如有违反，我愿意承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

承诺人签名：

承诺日期： 年月 日

报价单位全称）授权权代表，参加你中心组织的吴忠市教育中小学图书项目招标采购活动，并进行投标报价。我们仔细研究了你们的 号招标采购文件中所规定的投标报价者的全部责任和义务。

1、 愿意按照招标文件的一切要求，提供所有商品和附配件，同时负责该商品的运输、运杂保险、税金等，总价佫及明细见《投标报价表》；

2、 如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。并免费提供 年的质保；

3、 我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天；

4、 我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料；

5、 我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者；

6、 我方愿意遵守招标通告有招标文件中所列的收费标淮；

7、 该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动；

8、 我们愿意按招标文件的规定交纳保证金；

9、 如我方中标，我方愿意在签订合同时支付履约保证金人民币 万元整；

10、 综合说明：

（1） 伴随服务及配合措施；

（2） 要求需方提供的配合；

（3） 对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4） 其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

邮编：

联系人：

地址：

开户银行：

电话：

开户账号：

传真：

全权代表姓名（签字）：

投标单位全称： （公章）

合同参考书供方： （以下简称甲方）

需方： （以下简称乙方）

采购编号：吴采（公开）[20xx]010号经吴忠市政府采购中心采取公开招标的方式采购，确定甲方为中标供应商，经双方协商，甲乙双方同意按下列条款和条件，签 署本合同。

1、交货时间：年月日之前

2、交货地点:吴忠市教育局

3、甲方向乙方提供货物时必须提供以下资料：装箱单、产品质量检验合格书、出厂检验报告、产品安装使用说明书、保修等。

1、甲方对其所供的货物质量负责。

2、质量保证期按生产厂商提供售后服务条款或投标文件执行（甲方提供的其他质保优惠条件须专门说明），质量保证期为

3、质量保证期内如发生质量问题，甲方负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用；如因乙方使用不当造成的问题，甲方应积极配合解决，费用由乙方负担，修复或更换的时间最长不超过 日。

4、如甲方在接到乙方通知日内没有答复，则视为甲方承认质量问题，乙方由权进行自行处理，甲方承担由此产生的一切费用。

5、因货物的质量问题发生争议，由吴忠市质量技术监督局或其指定和技术部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方须接受。

1、乙方无正当理由拒收货物、拒付货款的，须向甲方偿付货款总额百分之 的违约金。

2、甲方所供货物品牌、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定标淮的，乙方有权拒收货物，甲方须向乙方偿付货款总额百分之 的违约金。同时政府采购中心有权不退还甲方预交的履约保证金（质保金）。

3、甲方逾期交付货物的，每逾期一日须向乙方偿付货款总额百分之 的违约金。

1、培训时间及内容：

2、培训方式：

3、培训人数：

1、招标文件

2、投标文件（书面承诺、投标报价）

3、中标通知书以上文件是合同的组成部门，甲乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

在合同履行期限内，任何一方因不可抗力造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明 ，则合同履行期限可延长，其延长期与不可抗力影响期相向。不可抗力时间延续 日及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事事宜。

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，当事人双方同意由吴忠市仲裁委员会仲裁，该仲裁应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另由裁决外均应由败诉主负担。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字、盖章）：

（授权委托人需持有效授权委托书）

年 月 日

本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)： (单位公章）

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表：( 签 字 )

年月 日

履约承诺书

阜阳市建设委员会：

如果我方在贵中心组织的投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。

同时按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺！

投 标 人（公章）：扬州润光照明电器有限公司

授权人/代理人（签字或盖章）：

承诺日期：20xx年5月18日

履约承诺书

章丘市政府采购中心：

如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备（编号zqdl-20xx-008）投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵处开出的违约通知，按违约涉及金额的30％作为违约补偿金，于5天内另支付予贵处；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投 标 人(（公章）：扬州市星慧照明有限公司

授权人／代理人(签字或盖章)：

鉴于_________物资采购招投标过程中，涉及到贵公司的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

1、此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息（包括口头、书面信息及资料）。

2、我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。

3、我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4、我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关责任。

5、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。6。如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。

承诺人：xxx

时间：xxxx年xx月xx日

我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标、围标、买标、卖标。

若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。

若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。

投

标

人：河南莱泰园林发展有限公司（盖章）

法定代表人：

（签字并盖章）

日期：20xx年4月18日