桥梁施工工期进度安排（推荐20篇）

承包人(全称)_______

分包人(全称)_______

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第一条 分包工程概况及承包方式

1.1 工程分包名称

1.2分包工程地点1.3分包工程承包范围：

1. 3.1沙坝出口隧道范围内正洞初支(包括隧道初支，钢架立设、喷浆，大小避车洞、梯车洞支护，风水软管的拆接，喷射平台的搭设和拆接，机械维修保养及管理等)。

1. 3.2设备工具材料(风水软管、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等，分包方所领用物资费用，结算时从工程款中扣回)。

1. 3.3为完成1. 3条所有工作内容进行施工准备、施工措施及直至竣工验收的维护等。

1. 4分包工程承包方式：工程综合单价包括为完成承包范围内所有的工、管理费及潜在的

第二条 分包价款

2.1工程单价：

工程单价按支护方式分类

立格栅钢架支护每延米综合单价：大写人民币_______ 元，小写：￥_______ 元。

W钢带支护每延米综合单价：大写人民币_______ 元，小写：￥_______ 元。

钢筋网支护每延米综合单价：大写人民币_______ 元，小写：_______

喷砼支护每延米综合单价：大写人民币_______ 元，小写：￥ _______元。

合同价格除包含了完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、各种原因造成的停待工费用、承包人装备险及职工的(人身)事故险、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

在合同履行过程中和工程验收后，承包方分包方双方不得以任何理由要求调整本合同单价，即使国家和省、部所颁布的法律、法规、规范、验标发生修改或变更，合同单价也不作调整。

2.2工程计量及付款方式：

工程量按实际喷射延米计算。

第三条 承包人工作

3.1负责向分包人提供工作所需材料，工具，机械设备(机械设备包括喷浆机两台，风水软管各一根，电焊机一台)，风水软管只提供一根。

3.2为分包人提供生活房屋及设施(工作环境及空间)。

3.3负责为分包人工作提供施工技术交底及技术管理工作。

3.4可以要求分包人撤换由其工作不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的人员。

3.5负责整个施工场地的管理工作，在施工过程中组织对分包人的工程质量、安全、施工进度、文明施工进行监督和检查，确保分包人按照施工技术交底进行施工。

3.6有权对分包人在工作上违反的条例进行罚款。

3.7负责按本合同约定办理结算、支付。

3.8有权根据业主对工期的要求及分包方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，分包方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

3.9承包方有权合理调动分包方现有机械，人员，进行有偿使用，分包方不得无理拒绝。

第四条 分包人工作

4.1分包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及承包人依据合同发出的指令施工，随时接受承包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

4.2负责派驻有组织指挥能力、责任心强、身体健康的管理人员和组织优秀的施工人员进行施工，安全、优质、按期完成施工任务。

4.3负责教育劳务人员遵纪守法、文明施工、安全生产，严禁违章作业，作好劳动保护工作。确保安全施工，杜绝重伤及以上事故发生，对现场作业及施工方法的安全性承担全部经济责任，对职工的行为、违约负责。凡造成人员伤亡或设备损坏等事故，全部责任由分包人承担。

4.4负责维修、保护承包人提供机械设备及工具，并承担一切维修费用，在工程完工后如数退还承包人所提供机具设备，如遗失或损坏，照价赔偿。

4.5负责配合(承包人)管理人员进行施工，不得以任何理由推脱工作，必须无条件服从(承包人)管理人员的工作安排。

4.6负责整齐堆放承包人所提供材料，节约材料，造成材料浪费，不得以任何理由推脱责任，照价赔偿。

4.7严格按照施工技术交底，施工放样进行施工，不得擅自更改，更改造成返工费用自行负责。

4.8不得随意动用工地消防设施及应急设施(违者处以最低500元以上罚款)。

4.9对工作要随叫随到，分包人负责人必须在岗在位，迟到或不到按务工费用在工程款中扣除。

4.10未经承包方书面授权，不得以承包方名义从事任何活动。

4.11承担因分包方原因导致业主对承包方的罚款以及承包方对分包方的罚款，罚款在分包方计量款中扣除。

4.12负责对承包方技术人员提供的工作数据和指令进行复核。有权拒绝执行承包方提供的错误数据和指令，否则，由分包方承担由此引起的损失。

4.13分包方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到承包方认可的使用状态。若承包方清理，则因此而发生的费用由分包方承担，承包方将从应付分包方的款项中扣除。

4.14分包方机械设备、人员进出场时，分包方均应向承包方提交清单，并经双方签字确认。

4.15必须配合承包方统一安排，迎接项目部、业主、监理等相关部门的检查工作，负责搞好洞内文明施工工作。

分包人未履行上述各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失并承担违约责任。

第五条 施工要求及注意事项

5.1钢架

5.1.1钢架立设必须严格按照施工放样立设，中线走样不得大于2公分，方向走样不得大于10公分，标高走样不得大于3公分，钢架下脚不得置于虚碴和活动石块上。

5.1.2钢架连接板必须用螺帽螺母连接牢固，无法连接必须用短钢筋焊接牢固，连接筋、锚杆必须焊接牢固(如发现不牢固，可以视为违反施工条例处以罚款)。

5.1.3锚杆在装设过程中，锚固剂必须按承包人要求装设，视围岩情况可以适当增加或减少装设量。

5.1.4在施工期间，应对支护的工作状态进行定期和不定期的检查，在不良地质地段，应由专人每班检查，当发现支护变形或损坏时，应立即休整加固。

5.1.5钢架及钢筋网的安装，作业人员之间应协调动作，在本排钢架或钢筋网未安装完毕，并与相邻的钢架和锚杆连接稳妥之前，不得擅自取消临时支撑。

5.2喷射砼

5.2.1喷射砼表面必须平顺，无凹凸部位。

5.2.2喷射砼回弹料不能超出规定范围，如有超出，视真实情况进行罚款处理。

5.2.3立设钢架地段掌子面封头必须封好，如发现一次罚款500元以上。

5.2.4在无钢架地段喷射砼必须无围岩露出，表观质量过关。

5.2.5不得剩余喷浆料，如有剩余，对前期有损坏地段进行补喷。

5.2.6作业中如发生风水管塞堵时，必须依次停止风、水、料的输送。

5.4其他

5.4.1各种材料机具设备在用完以后必须整齐堆放，如不按规定摆设，被车辆机械等损坏，照价赔偿。

5.4.2不得随意乱割防水板，防水布，模板等材料，如违反照价赔偿。

5.4.3大小避车洞，梯车洞由于其他影响因素，未施作，如分包人中途退场，后期施工费用从工程款中扣除。

5.4.8以上工作不按标准施作，造成无法报检，务工、返工费用自负，承包人可以视情况处以罚款。

5.4.9加工剩余的材料或废旧材料合理回收，充分利用。

5.4.10机具设备维修不得耽误正常工作时间，耽误正常工作时间按工地正常运转时间费用从工程款中扣除。

5.4.11工程质量达不到约定标准的部分，承包人一经发现，要求分包人拆除和重新施工，分包人应按承包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因分包人原因达不到约定标准，由分包人承担拆除和重新施工的费用。

第六条 安全施工

6.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。

6.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施。

6.3 发生安全事故，分包人应及时上报承包人，并依法处理。

6.4施工安全由双方加强安全教育，强化安全管理，严格遵守施工安全规范、标准、规定，搞好防护措施，防止各类事故发生。

6.5进洞人员不得饮酒，穿拖鞋，必须佩戴安全帽(违反处以500元以上罚款)。

6.6在高空作业时，必须加强安全措施。

6.7生活照明用电，不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。

6.8不得在工地上打架闹事，违者罚款5000-10000元，并立即将打架闹事者开除出工地。

6.9分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

6.10 在使用氧气、乙炔时，要按规定摆放，操作。

6.11分包人参加施工的人员在上场前应提供县级以上人民医院出具的体检证明,身体不健康者不得参加施工.在施工过程中分包方人员由于各种疾病、伤亡均由分包人负责处理并承担相关费用。

6.12分包人承包人对事故责任有争议时，应按政府在关部门的认定处理。

第七条 其他

7.1合同订立时间：

7.2合同订立地点

7.3就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托他人完成该指令事项，所有由此造成的或伴随产生的费用，由承包人从应付给分包人的相应款项中扣除。

7.4本合同经甲乙双方签字之日生效，工程竣工验交，确认无遗留问题结清所有工程款项后，其余的条款即告终止，合同的权利义务终止后，分包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

7.5争议解决

分包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向协议中约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

7.6在合同实施过程中，不论因何种因素影响，承包方均不接受分包方提出的任何调价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的，互不承担赔偿责任。但分包方应在事件发生后12小时内书面告知承包方，必须在事件发生之日起5天内上报有关资料。

7.7无论何种原因造成分包方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由分包方自行承担。

7.8合同解除

7.8.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同;

7.8.2因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同;

7.8.3分包方将其承包的全部工程转包给他人;或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人;或假劳务之名，行分包之实，承包方有权解除合同;

7.8.4本合同其他条款约定的合同解除条款。

7.8.5一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

7.9双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

7.10本合同未尽事宜双方另订补充协议。

7.11除不可抗力以外，甲乙双方任何一方违约，均赔偿对方的经济损失。

7.12本合同一式两份，具有同等法律效力，由承包人分包人各保存一份，双方签字生效。

承包人签字：_______

电话：_______

签订日期 ：_______

分包人签字：_______

电话：_______

签订日期 ：_______

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

经双方友好协商，甲方统一将“安置房项目”工程的土石方工程委托乙方施工，双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本合同，以资共同遵守。

一：工程概况

1.1、 工程名称：“ *项目”工程。

1.2、 工程地点：福建省福州市

1.3、 工程性质：总建筑面积约160000 m2 (其中地下室建筑面积约30000m2，地上建筑面积130000 m2)，挖土深度约为5~6m。根据岩土工程勘察报告，开挖区土方主要由杂填土、淤泥组成。

1.4、 承包范围：土石方(含淤泥)开挖机外运。

1.5、 承包单价：按开挖工程量 **元/m3包干(不因施工期间市场人工费变化、机械台班费变化、土质变化、开挖方法变化等原因而调整价格)。若应甲方要求不需要外运的土方(或砂)单价扣减**元/m3。

二：承包内容及结算方式

2.1、承包方式：采用包工包机械保运输车辆的方式承包施工，乙方自备末级箱，水管，夜间照明灯具等。

2.2、承包内容：包含排水沟土方开挖、地下室土方开挖、基坑土方机械开挖、人工开挖、承台与地梁砖胎模边土方回填(已综合在承包单价中，不另计算费用)、工程桩与水泥搅拌桩施工产生的浮浆硬化后开挖、冠梁施工时H型钢之间的土方开挖、土方外运，土方消纳、缴纳渣土受纳费和夜间施工费，冠梁、管桩与灌注桩、降水井的保护，基坑底集水坑、基坑底及基坑周边排水沟开挖，基坑内运输道路与坡道铺设(含必要时铺设钢板)，挖掘机阶梯施工平台铺设，车辆出厂洗车，市政道路污染清洗，场外公关协调，车辆运输安全保险及因乙方原因造成的交通事故及相关罚款等，施工进度、质量、安全风险，台风、雨天、酷暑季节施工增加费，现场管理费用，财务成本等工作内容。

2.3、零星点工结算：按*元/天计算人工费，数量按实签证。甲方需要使用乙方机械时，租赁单价按如下价格计算，其中PC60挖掘机——元/小时;PC200 挖掘机——元/小时;PC350挖掘机——元 /小时;ZL50铲车——元/小时，以上费用当月进行结算，过期不补。结算时需提供计算书、经现场施工员、材料员、安全员、技术负责人、商务经理签字并经项目经理确认后的签证单。

三、工程款支付及结算

3.1、工程量计算：

(1)地下室底板垫层底以上工程量按设计施工图纸，结合原始土面标高以体积计算，放坡部分工程量依据图纸并结合现场实际开挖情况综合确定，但不超过图纸计算工程量(工作面不计算工程量);

(2)承台、基础梁按图纸尺寸再加砖胎模体积计算(工作面和放坡不计算工程量);

(3)以下土方工程量不予计算：排水沟土方(已综合在承包单价中，不另计算费用)、

土方的松散体积、由于乙方原因造成土方超挖部分;

3.2、进度款按当月完成量价款的80%支付，余下20%作为安全生产、质量、文明施工的保证金。在施工完成至+0.00结构顶板面后30天内，甲方支付已完工程进度款的95%给乙方。在主体结构封顶后3个月内且结算按甲方公司内部审核程序审批后，付清余款。

3.3、甲方将所有工人工资以转账形式转入双方约定的劳务公司账户，劳务公司所收取的管理费等一切费用已由乙方承担。

四、施工质量

4.1、严格按照《土方工程施工技术操作规程》和《“安置房项目”工程土方开挖方案》的要求施工。

4.2、基地的平面位置、地面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，严禁超挖，开挖偏差应控制在施工规范允许范围内。

4.3、必须做好管桩、灌注桩、降水井的保护工作，且必须确保其垂直度不发生倾斜与勾断桩身，如因乙方责任造成破坏，所产生的一切费用由乙方负责。

4.4、雨季与台风期间施工应加强检查边坡稳定，发现异常，必须立即通知工地管理人员，以免造成严重后果，同时不得在大雨天开挖施工，在施工组织设计中尽量避开雨季开挖施工。

4.5、若发现地下水或预埋管道、电缆线等，必须立即通知工地管理人员，以免造成严重后果。

4.6、开挖时，必须呈阶梯形分层开挖(阶梯平台宽度必须大于10米)，边挖边退。如遇流塑性淤泥，必须铺设钢板。

4.7、若因乙方不按照甲方规定要求施工造成施工周围房屋下沉、开裂及土方滑坡、溜土、塌方等，乙方应无条件负责清理、修复，并赔偿由此给甲方造成的损失。

五、工期要求

5.1、总工期： 60 日历天

5.2、工期顺延约定：

5.2.1、若因甲方提供设计变更给乙方的提前时间少于1天，且影响工期，经甲方确认后工期顺延。否则，不予顺延。

5.2.2、若因连续下雨超过4小时而影响工期，经甲方确认后工期顺延。否则，不予顺延。

六、安全生产文明施工

1、乙方必须闫哥遵守国家安全生产法规，遵守公司有关规章制度，严格执行《福州市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法》(福州市任命政府令第37号)有关规定。确保现场安全生产文明施工，因乙方原因造成的安全事故或被有关部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方责任。

2、一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不安操作规程作业，导致事故发生，其费用均由乙方负责，并承担应有的法律责任。

3、应保护施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如发现每处处罚300元，如施工需要须向项目部汇报后再实施。

七、甲方职责

7.1、甲方应与施工前向乙方提供地下室施工图纸一套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。

7.2、甲方应根据工程特点与有关规定指定技术方案安全保证措施，以保证工人的施工安全。

7.3、甲方提供水源、电源。

7.4、若乙方需要，甲方可向乙方提供一间工人宿舍，乙方须支付300 元/月·间的费用。

八、乙方职责

8.1、乙方负责提供建筑垃圾准运资格证明及建筑垃圾运输卡办理，若乙方不具备以上资质导致甲方遭受处罚的，一切损失由乙方承担。

8.2、乙方运输渣土的车辆离开施工场地前应当自行冲洗车辆，确保净车出厂，如发现没有清理干净，没发现一次罚100元。

8.3、乙方运输渣土的车辆应当定期清洁保养，保持车况完好，符合建筑垃圾运输要求，不得使用陈旧破损的运输车辆。运输车辆应当适量装载，随车携带建筑垃圾运输卡，并按指定的时间、路线行驶，运输途中不得泄漏遗散。车辆运输过程中沿途丢弃、遗散建筑垃圾，造成路面污染导致甲方受处罚的，一切损失由乙方承担。

8.4、未经甲方同意，乙方不得在现场堆土。

8.5、乙方应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

8.6、乙方应严格按有关规范要求施工，对原施工的桩进行标志并做好保护，因乙方原因造成断桩或桩倾斜等质量问题，由乙方负责整改并承担一切费用。

九、乙方应遵守的主要规章制度及违规处罚

9.1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。

9.2、严禁包庇窝藏各类犯法犯罪分子，如违反本规定的班组组长承担主要责任。不准集众用各种形式进行赌博、打架斗殴，在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理，情节严重者交送公安部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴，每次处罚3000元，从乙方进度款直接扣除，参与人员无条件退场。

9.3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器、煤油炉、液化气，否则发现没收，并每次处罚200元，从乙方进度款直接扣除。

9.4、乙方工人进场应持进城劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸相片二张，身份证复印件二份。

9.5、乙方应组织工人做好安全活动及安全教育，并向甲方提供每次活动的内业资料，无提供资料者每次罚款100-200元。

9.6、乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。

9.7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚或使用童工上班，正确佩戴好安全帽，否则每次罚款50元，由乙方进度款中扣除。

9.8、密切配合好兄弟班组的施工，以免耽误工期。

9.9、不能随意拆除或挪动工地安全防护措施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。

十、履约担保与违约责任：

10.1、履约担保：乙方支付合同履约保证金—万元，交至甲方指定账户(开户行：…)，甲方出具收据，待地下室底板完成后7天内凭收据无息退还，履约保证金不计利息。 10.2、违约责任：

10.2.1、如乙方发生下列情况之一，甲方可以随时解除本合同，并按已完成工程量50%结算并罚没履约保证金。乙方必须在收到甲方的退场通知单后3天内付清所属人员的劳务工资并无条件退场，否则每拖延一天罚款壹万元：

(1)、擅自停工超过2天啊(含2天);

(2)、严重违反甲方的规章制度、违反劳动几率且屡教不改的;

(3)、违反操作规程，屡教不改的;

(4)、施工过程中，连续3次综合考评达不到甲方对进度、质量、安全生产要求的;

(5)、因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后;

(6)、因乙方原因中途发生较大的质量安全事故;

(7)、多次不服从甲方管理人员合理指挥与调配的;

(8)、乙方现场带班人员未经请假连续2天不在工地，或把该分项工程再次进行转包的;

(9)、违反法律、法规和治安管理条例的。

10.2.2、总施工工期每拖延一天，按每天50000元处罚。

10.2.3、未经甲方同意并签字确认，乙方不得私自超挖基底土方，否则，超挖部分必须采用砂回填，其费用由乙方承担，并按每次1000元罚款。

10.2.4、若乙方未严格按照《土方工程施工技术操作规程》和《“安置房项目”工程土方开挖方案》的要求施工，造成出现安全事故，甲方将按土方工程总造价的20%处罚乙方。 10.2.5、若因土体挤压或机械碰撞对管桩与灌注桩、降水井等造成其垂直度发生倾斜与断桩，乙方必须承担全部责任并承担所有处理费用，并按每次1000元罚款。

10.2.6、若乙方在雨季与台风期间施工为加强检查边坡稳定，或发现异常，未立即通知工地管理人员，并造成严重后果的，乙方承担连带责任，并按每次5000元罚款。

10.2.7、若乙方发现地下水或预埋管道、电缆线等，未立即通知工地管理人员，并造成严重后果的，乙方承担连带责任，并按每次3000元罚款。

十一、争议解决：

凡执行本合同所发生的，或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，可向合同签订地人名法院起诉，本合同关于争议的解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来罕见、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十二、乙方确认通讯联系地址和联系电话如下：联系人：///电话：---------- 地址：福州市-----。上述联系地址如有变更应及时书面通知甲方。所有往来罕见根据上述联系地址寄出后三日即视为送达乙方。

十三、其他：

13.1、合同的生效与终止：本合同自双方签署后立即生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。

13.2、合同份数：本合同一式四份，甲方三份，乙方执一份。

13.3、合同福建：乙方身份证复印件(加盖手印)。

13.4、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商，作为本合同的补充。

甲方：委托代理人：合同签订时间： 合同签订地点：

乙方： 委托代理人：

入场施工安全承诺书公司需进入中建三局第一建设工程有限责任公司置地广场栢悦公馆4#楼项目部现场内施工，为了安全顺利生产，本公司承诺遵守如下规定：

（1）本公司委托 全权负责本公司在本项目的安全管理工作，并现场配备专（兼）职安全员，配合总包现场安全管理工作。

（2）进入现场的人员只在施工所需的范围内活动，不涉足其余的地方。

（3）进入现场的施工设备、机具和材料，有序布置和堆放在总包部指定的区域，不防碍现场施工道路、消防应急救援通道等。

（4）进入现场的人员遵守总包部的安全规定，不违反总包部的安全禁令，不破坏总包部的安全防护设施及警示标志等。

（5）现场作业人员熟悉本施工场所的危险因素，并采取有效的防护措施。

（6）如果因施工需要，有易燃易爆、有毒有害及危化品进入现场，事先向总包部如实申报，总包部同意及认可我方采取的安防措施后，以上物品才入场使用。

（7）我方严格按照国家的法律法规、标准规范及安全制度、作业规程组织施工生产，严格控制安全事故的发生。

（8）如果我方的施工活动与总包部的场地、设施及施工活动有冲突，我方将先与总包部协商，确定合理方案后才施工。

（9）如果施工活动会临时破坏总包部的场地道路及安护设施，则经总包部同意后,我方才开始实施,并负责恢复原样。

（10）我方积极配合总包部的消防疏散应急演练和施工生产检查活动。

（11）总包部有权检查我方的安全生产状况，有权制止我方不安全的行为。

（12）因我方的原因造成的安全事故，其责任和损失由我方承担。

公司（公章） 年 月 日

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—xx)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59—99)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场用进行安全检查和指导

2、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

3、负责提供施工电源，并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的b级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。

4、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接监守手续。

5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方整改。并监督整改落实情况。

6、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

7、现场发生触电事故时，经主管部门签定属于甲方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故，由甲方负全责。

1、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、向甲方提供书面的临时用电申请。设备、设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

3、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正确厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

a)在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

b)对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员化名册、操作证复印件和培训记录。

c)现场发生触电事故时，经主管部门签定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按相关部门认定结果执行。

本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程终止。

甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)

负责人签字：负责人签字：

年月日年月日

在此，我怀着深深自责、懊悔的心情向您反省我不服从公司安排的错误。为了深刻检讨，我特地用了整晚的时间在寝室里苦思冥想，终于酝酿出了这样检讨书。

回顾本次错误，我不服从公司经过协商讨论近一段时间安排我去西宁街153号手机销售服务店的工作任命。我个人的反对理由是当地工作销售业绩不佳，岗位薪水不高，销售提成少。面对错误，我感到深深地懊悔与自责。

通过反省，我意识到公司任命我去销售业绩不佳的门店工作，实际上是看到我个人工作能力突出，给予我更好的工作锻炼机会。而我竟然不服从上级领导任命，给领导顶撞对板实在是伤了领导的心。

此刻我决心向领导好好悔改，并且保证我今后会：首先，接受单位领导的工作任命安排，到新岗位上勤勤恳恳、踏踏实实地工作。其次，我就此次错误向领导递交一份深刻道歉信，给领导一个合理答复。再有，我要到新的工作岗位上尽我所能提高新工作手机销售门店的整体经营业绩，为总公司发展贡献力量。

检讨人：xx

年 月 日

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

鉴于甲方承揽修建__________工程__________标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。

为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项磋商达成一致，订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)

(注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，附在合同内。)

2、人员

施工承担义务人:__________职务:__________队长职称:工程师

技术承担义务人:__________职务:__________总工职称:工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1、分包工程项目

工程名称:

工程地点:

分包范围:

2、劳务报酬

(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。

《劳务分包项目清单》见附表。

表中的工程量不作为结算工程数量。

(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。

(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方承担义务缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关义务、义务和一般风险。

(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。

如有索赔按索赔条款处理。

(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.

(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。

(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用)，乙方承担费用元(元)整。

(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工承担义务人或技术承担义务人的要求

1、乙方更换施工承担义务人或技术承担义务人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工承担义务人或技术承担义务人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。

3、因更换施工承担义务人或技术承担义务人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期间

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%.

2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。

对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。

4、乙方工程承担义务人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。

乙方工程承担义务人及技术承担义务人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。

乙方应在合同签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。

未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。

否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方承担义务承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全义务，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。

防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。

在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。

乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。

费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。

在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方承担义务并承担所有法律和经济义务。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理义务书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。

若违反社会治安或触犯刑法，其义务由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。

11、甲方承担义务办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。

否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等义务和费用，均由乙方依法承担。

上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权解除合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。

如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。

如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方承担义务;甲方有权解除合同。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

2、施工机具、机械设备供应

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部承担义务现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程

5、计量数量为乙方实际完成、达到本合同要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术承担义务人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。

第十一条劳务报酬价款支付

1、劳务报酬的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质保金(工程质保金限额亿×%×%=万元，如果变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方:(盖合同专用章)

乙方:(盖章)

甲方法定代表人

乙方法定代表人

授权的代理人(签字)

授权的代理人(签字)

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

签约地点:

年 月 日

签订日期: 年 月 日

为了确保(项目名称)项目生产施工安全，我作为(企业名称)安全生产第一责任人，对本项目安全生产组织实施做出如下承诺：

一、认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，建立健全本企业安全生产责任制及管理制度和操作规程，并切实加强工程项目安全管理，确保法律法规、规范标准及本公司各项制度和操作规程在本项目上得到认真落实。

二、加强项目班子建设和管理，按照工程规模、施工技术难度和工程管理需要等情况，组建精干高效的项目管理班子，明确项目部安全管理目标和职责，加强对项目管理班子安全生产履职情况的监督，确保项目安全保证体系运转正常，项目安全管理工作扎实有效开展。

三、建立三级安全教育培训制度，监督落实本企业对该项目管理人员和作业人员安全教育培训到位。

四、建立企业技术管理制度，监督落实本企业对该项目专项施工方案认真实施审核审批，确保方案切实可行、安全可靠、严格实施。

五、建立企业设备管理制度，监督落实本企业对该项目各种设备、设施实施严格管理，确保安拆使用安全。

六、建立企业安全检查制度，监督落实本企业对工程项目开展定期安全检查和专项检查，严格落实企业负责人定期带班检查规定，公司对该项目检查每季度不少于1次，并监督公司检查中发现的问题和隐患落实整改到位。

七、建立企业分包施工队伍管理制度，监督落实本企业对分包队伍安全管理到位。

八、建立项目安全投入保障制度，监督落实该项目安全费用合理使用，确保项目安全投入。

九、建立本企业安全文明施工标准和工程项目重大危险源登记台帐，监督落实重大危险源跟踪监控及企业标准在该项目得到有效实施，全力遏制生产安全事故的发生。

十、加强项目安全绩效考核奖惩，如本项目安全管理不力的，及时对项目部进行整顿和人员调整。

十一、组织制定事故应急预案，建立应急组织、做好应急准备，一旦该项目发生事故，立即向主管部门和有关部门报告，做好事故救援、现场保护及善后工作，最大限度减少事故损失和影响，并对有关责任人员进行严肃处理。

以上承诺，确保全面落实，如不落实，愿接受处理。

以上承诺书一式三份，一份自己保存，对照落实;另两份分别交建设单位和建设安全监督机构对此承诺予以监督。

甲方：﹙以下称甲方﹚

乙方： ﹙以下称乙方﹚

为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。

第一条、本工程为私人房屋建筑施工。

第二条、甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。

第三条、乙方安全责任

（1）乙方代表为安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

（4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。

第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。

甲方：

乙方：

签订日期：

签订日期：

学校各部门、单位：

根据国务院办公厅关于20xx年部分节假日安排的通知和我校校历，中秋节和国庆节我校10月1日～10月8日放假调休，共8天。9月30日(星期六)全校正常上班，学生9月30日补星期三的课。

各部门、单位节前要进行一次卫生大扫除，把不用的水、电、气开关关闭。放假期间要认真做好假期值班和安全保卫工作，杜绝各类事故的发生。不得组织集体外出旅游活动，因公外出的同志要向本部门、单位领导报告并确保安全。各部门、单位领导和值班人员必须保持通讯渠道的畅通，值班人员名单及联系电话于9月xx日前通过办公系统上网公布。

中秋节带班校领导和值班人员安排：

值班地点：x校区 值班时间：9：00-11：30、14：00-17：00

假期中其他时间由保卫处安排人员值班，各校区值班室电话：。

xx小学校长办公室

20xx年9月1日

1、编制目的

本施工进度报告的编制目的：为____立面综合政治工程施工提供完整的纲领性文件，用于指导该工程的施工管理、进度和质量，确保优质、快速、安全、文明地完成本工程的建设任务。明确工程施工中不可预见的困难，施工中的技术措施和施工工艺，确定施工中的各项保证措施。

2、进度计划

我方立面政治工程项目将分为_____和_____立面综合整治工程两个单位工程。

1、_____立面综合整治工程项目将分5个阶段完成，第一阶段：完成拆除紧挨房屋障碍物和违法建筑物工作，计划于11月20日前完成，第二阶段：完成脚手架的搭设，计划于12月20日完成，第三阶段：完成屋面防水、保温隔热，计划于12月30月日以前完工，第四阶段：窗子更换，计划于____年1月10日以前完工，第五个阶段：外墙整治计划于____年1月20日以前完工，第六阶段：脚手架拆除，计划于____年1月28日以前完工。如遇到人力不可为或不可预见性灾害发生时工期相应往后顺移。

2、______立面综合政治工程项目将分5个阶段完成，第一阶段：搭设脚手架安全通道，计划于____年2月25日以前完成工，第二阶段：统一规整室外空调机和屋面违章建筑拆除与修整计划于____年4月15日以前完工，第三阶段：外墙清洗，计划于____年4月30日以前完工，第四阶段：拆除脚手架，计划于____年5月15日以前完工，第五阶段：室外踏步修整与零星项目，计划于____年6月10日前完工。

我方立面政治工程项目预计____年年前完成总工程的量的58.6%(吴总这是我算出来的，你看下要改几多)

3、在施工过程中可能遇到的问题

在这个立面综合整治工程中由于时间紧、任务大，在施工过程中肯定存在这样那样的问题，我方能自己解决的问题又不影响大的利益情况下，坚决自己解决，绝不会找监理、指挥部的麻烦，在实地的施工中存在多个问题：

1、就目前而言清理_____工程紧挨房屋障碍物和违法建筑物的拆除工程望你方进行协商找到好的解决办法。

2、我方就目前看，难工就是______的房屋立面综合整治工程，希望监理、指挥部在施工前协商融洽。

3、______规整室外空调机也是一大问题，可能会出现不原移机或要求补偿的住户怎么处理问题。

4、安全问题：在以往的工作中发现工程施工中出现安全问题的主要有施工占道、乱接电线、建筑垃圾乱放等方面。我方一定会加强安全意识教育，组织全体员工，特别是安全管理人员学习有关安全管理的规程、规范等法规性文件，提高安全意识，在本工程施工中我方一定会吸取前人工作的经验和教训，把安全问题降到最低值，如果发生安全事故一定第一时间通知监理和业主，请示解决方案。

4、施工质量

在施工过程中不仅要保证进度，质量也是一个重要的组成部分，没有质量进度再快也是无用功在质量方面我方一定严格按照设计要求的施工工艺、工序施工，不偷工减料，赚良心钱。

______立面综合政治工程项目 _______公司项目部

20__年_月_日

端午节将至，根据事业部放假安排并结合xx工厂自身经营情况，xx工厂端午节放假时间安排如下：

1、装配车间：5月28日—30号停产3天，27号白班外装段清理完压缩机后下班，5月31日AM8：00开班生产；需要能源：天燃气、电、压缩空气、氮气、冷却水、蒸汽。

2、板金车间：中外炉不停，其余跟随装配出勤；需要能源：天燃气、电、压缩空气、氮气、冷却水。

3、卷线车间：5月28日—30号停产3天，跟随装配出勤；需要能源：无

4、部品车间：曲轴箱线5月30日夜班（20：00—8：00）生产，其余线体跟随装配出勤；需要能源：水、电、压缩空气、蒸汽。

请各部门做好假期前后的工作安排和安全保卫工作，外出人员注意安全哦！

xxxx

20xx年x月x日

公司全体员工：

根据国务院办公厅公布的《20XX年节假日安排的通知》的有关规定，结合我公司实际情况，经公司研究决定，20XX年中秋节、国庆节放假具体安排通知如下：

一、中秋节、国庆节放假时间：10月1日至10月8日放假调休，共8天。

二、正常上班时间：9月30日(星期六)。

请各部门妥善安排好工作，在放假前关好门、窗、水电，确保无安全隐患。放假期间请各位员工注意安全，做好安全防范措施。

祝大家中秋节、国庆节阖家团圆，节日快乐！

特此通知！

xxx有限公司

二○XX年九月一日

原告：______________男汉族_____________年__________月__________日出生

身份证：_____________

现住址：______________市__________区_______________街__________号院_____号楼_____单元_______________室电话：_____________

被告：______________男汉族_____________年__________月__________日

身份证：_____________

现住址：_________________县_______________乡_______________村_____组

电话：_____________

诉讼请求：_________________

1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00)。

2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。

3、本案诉讼费全部由被告承担。

诉讼理由：_________________

20__年12月11日,原、被告双方签订合同,原告承揽被告的__________县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米140.00,面积按实际工程量计算。原告按照合同约定,当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后,其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款,均遭到无理推诿或恶意回避,拒不支付所欠工程款给原告。

原告认为,被告拒绝还款的行为已严重侵犯了原告的合法权益,故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定特向贵院提起诉讼,请求贵院判决被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00),判决被告立即支付所欠工程款利息给原告,依法维护原告的合法权益。

此致

__________县人民法院

具状人：______________

__________-__________-__________

乙方： （下称乙方）

乙方所属船舶：

一、甲乙双方共同遵守的安全职责

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度和海事部门的各项安全规定，不断完善安全生产条件，建立健全并落实安全生产责任制。严格遵守相关安全操作规程。

2、甲乙双方共同组织定期和不定期对水上施工的作业环境、操作设施、设备、用具等认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关人员落实整改，合格后方可继续施工。

二、甲方安全职责

1、甲方对所属船舶的作业人员必须进行安全教育和安全技术交底，以提高作业人员的安全生产意识和自我保护能力。

三、乙方安全职责

1、乙方船舶除持有真实有效的船舶国籍证书及船舶登记证书外，还应符合海事主管机关的其它要求。施工船舶应按《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》配备足以保证船舶安全的适任船员。

3、必须按规定配备足够的救生筏、救生圈、救生衣等安全设备，和必要的消防器材。在临水作业或在甲板上行走时，必须穿戴好救生衣。

4、乙方严格执行船机设备安全操作规程，及时维修保养设备，确保安全运行。发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。

5、施工前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。水上施工前要及时了解作业区域内的水情、潮位、风力、风向。

6、参加甲方召集的安全教育培训、安全生产活动。提出改进安全管理、消除事故隐患的建议。

7、遵守甲方制定的防超载管理规定，禁止超船舶设计载重线装载。在未取得海事部门防超载安检合格，并收到海事部门开具的合格凭证前，不准进入航道航行。

8、严格按照海事管理部门审核同意的航路航行，严格在海事部门指定的位置穿越航道，严格遵守甲方制定的穿越航道管理规定。

9、所有船舶严禁在禁锚区锚泊，严禁在禁航区航行。

10、严格遵守海事部门及甲方制定的船舶避让管理规定，进行主动避让。

11、制定并落实防风、防台、防雾等各项安全措施，严格按照海事部门的要求，采取相关措施，以策安全。

12、认真收听每天气象预报，做好船舶避风工作。当风力达到7级以上，要安排船舶撤离施工现场，到指定的避风水域避风，并落实人员值班，落实防御措施。

13、在冬季施工作业中，要落实好船舶防冻、防滑、防火和用电的安全措施，保障人员和作业的安全。

14、乙方必须严格执行甲方制定的水上施工安全管理方案、管理制度、规定或措施，严格服从甲方安全管理。

15、发生工伤事故，立即组织抢救，及时上报，并保护好事故现场。

四、本责任书经签字后立即生效，直至本船退场后失效

本安全协议一式二份，甲、乙方双方各执一份，未经签订的施工船舶不得进入施工现场作业。

甲方： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

根据《合同法》以及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就有关建筑施工机械租用事宜协商一致，签订本合同。

第一条.租赁机械的品名、规格、数量、质量等。

(注：以上表格仅供参考，可以另行制作附表或者以详细文字说明。本合同所称的施工机械是指建筑施工现场使用的施工机械，如塔式起重机、施工升降机、各种移动式起重机、打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机械等)。

第二条.租赁机械的交付使用、使用地点、使用方式或工作内容、以及进出场费用承担。

1.甲方承诺，按照本合同约定的时间或者乙方明确通知的时间，向乙方移交租赁机械，三方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单。

2.如有关法律法规或技术性规范要求须安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。

3.租赁机械交付地点及使用地点为：

4.租赁机械的使用方式或者工作内容：

5.有关租赁机械的进出场费用的承担：

第三条.租赁期限

1、租赁期限： 。

2.如因工程需要延长租期，三方应在合同届满前 日内，续签合同。

3.租赁期满，乙方继续使用租赁机械，甲方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限视为不定期。

第四条.租金计算及支付

1.三方同意按照下列第 种方式计算租金：

(1)按月计算：机械名称： ，每台租金人民币 元每月，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算(可另列附件)。

(2)按台班计算：机械每天工作 小时，按一个机械台班计算，每台班租金为 元，每月 日前由三方确认上月实际工作台班数量(可另列附件)。

(3)其他方式 。

2.预计租金总额： 元，大写： 。

3.支付期限： 。

4.结算方式： 。

5.租金计算起止时间： 。

6.若因为建设单位未能及时向乙方支付工程进度款，或者因为其他原因引起乙方资金周转困难，从而使乙方不能按照上述约定正常支付租赁费，甲方须给予理解和配合，不得据此向乙方提出停工和索赔，影响乙方正常的施工生产。

7.在乙方付款的同时，甲方必须开具真实有效的税务发票，否则乙方有权拒绝付款或者扣除与国家税金等额以上的费用。

第五条.三方的权利义务

1.甲方的权利义务

(1)甲方应按合同约定向乙方提供机械设备，并按照法律法规规定提供出租机械的生产厂家、生产许可证或产品合格证等文件;甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明。

(2)租赁机械由甲方负责操作与维护。操作维护方应按机械运营、操作的规定，并需配备符合国家或地方相关规定上岗条件的.操作、维护人员;甲方派出的随机操作人员必须持证上岗，服从乙方管理，遵守乙方各项规章制度;有关操作人员的工作报酬已经计算在租金内。

(3)因故障造成租赁机械无法正常运行，甲方应当自接到通知时起 小时内到达现场维修。甲方自接到维修通知起 日内未能修复的，自第 日起免收租金直至恢复运营日止。租赁期间，租赁物的维修及相关费用全部由出租人承担。

2.乙方的权利义务

(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。

(2)乙方应协助甲方派出的操作人员负责承租机械在施工现场的看护及保证设备的安全，如因乙方原因造成设备毁损灭失的，应向甲方赔偿。

3.丙方的权利义务

乙方的义务由丙方承担。

第六条.违约责任

1.甲方的违约责任

(1)甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规格和质量与合同约定的不符，经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

(2)甲方未按合同约定日期提供机械设备的，每逾期一日应按照 元/台的标准向乙方支付违约金(可另列附件)。逾期满 日的，视为根本性违约，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

(3)因甲方原因导致机械毁损灭失的，乙方有权解除合同或要求甲方更换同等型号、性能的机械，并就造成的损失要求甲方赔偿。

(4)甲方维修机械，每月累计不得超过 小时的维修时间，如有超过的，超过的时间按时扣除租赁费，如影响乙方项目正常施工的，甲方应当承担赔偿责任。

(5)由于甲方原因引起的一切安全事故及质量问题均由甲方负责处理和承担一切法律经济责任; 在租赁机械进出场、装卸及运输过程中发生意外伤害等事故的，责任由甲方自负。

(6)如甲方(含甲方派出的机械操作人员、维修维护人员)偷盗乙方工地财物的，除作价赔偿外，发现一次处罚5000元以上，由乙方直接从结算租金中扣除。

(7)其他 。

2.乙方违约责任

(1)乙方未按合同约定支付租金的，应按照逾期支付价款乘以银行同期贷款利率向甲方支付违约金，若因建设单位未按照约定支付工程款的除外。

(2)因乙方原因致使机械受到损毁的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。

(4)甲方知晓，丙方和乙方已经签订了内部承包协议，由丙方对本合同涉及的工程项目实行内部承包责任制，丙方在乙方委托授权的范围内行使乙方权力。为此，甲方承认，本合同中属于乙方应承担的各项责任和义务实际应当由丙方承担，丙方自愿承担本合同中属于乙方应当承担的各项责任和义务。

(5)其他 。

第七条.其他事项

1.在租赁期间，如甲方将租赁机械转让或者抵押给第三人的，应当事先通知乙方，甲方对租赁机械的转让或者抵押等行为不得影响乙方的正常施工。

2.在租赁期间，因不可知因素导致租赁机械停止使用的，则此期间的租赁费用为零，具体期限由乙方的书面通知为准。

3.甲乙丙三方可以就租赁机械的安装、拆卸操作、升节等技术服务内容，另行协商订立补充条款或另行订立合同。

4.本合同文本未尽事项，三方当事人可根据实际情况另行签订补充协议。

5.三方认为需要约定的其他事项：

第八条.合同争议的解决

三方因本合同发生争议的，首先应当协商解决，协商不成的，按三方约定向乙方住所地人民法院起诉。

第九条.本合同一式 份，经甲乙丙三方授权代表签字盖章即生效。

甲方：

乙方：

日期：

当洪汛到来时应急救援人员能够第一时间赶到施工现场，及时控制和消除施工过程中洪涝灾害的发生，保障施工人员的安全，避免或程度上的降低施工设备、物质、及在建既有工程的损害。

坚持“以防为主，防抢结合”，的防汛方针，确保整个施工期安全渡汛。抢险时实行统一指挥，统一调度，实施职责区段划分，顾全大局，团结协作，行成项目全员防洪防汛的局面。

强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工。

1、组织机构项目部防洪防汛应急救援领导小组组长：

副组长：

组员：

2、职责：

（1）组长：负责事故的决策和全面指挥，调动各工区的救援人员、设备、物质等资源。

（2）副组长：协助组长工作，负责事故现场的具体指挥，组织相关人员尽快赶到现场，组织指挥救援工作。

（3）应急行动组：接到现场报警通知以后，第一时间向应急救援小组组长汇报事故概况，并通知各组应急负责人做好应急出发准备工作。

（4）疏散引导组：负责现场警戒、维护秩序、疏导现场闲杂人员及疏导交通，引导救援人员、物资车辆、设备进入救援现场，保护好现场。

（5）现场技术组：制定抢险方案并进行论证，组织现场救援人员落实施救措施。

（6）物质设备车辆保障组：组织好救援物质、设备、车辆的进场施救，协助抢险人员对设备进行维护，对抢险现场进行组织、协调、指导。

（7）救护组：负责现场受伤人员的紧急护理，拨打120急救电话，协助救援中心把受伤人员及时送到医院抢救。

（8）外部协调组：与事故相关方面进行沟通。

（9）后勤保障组：负责救援人员的食物和用水以及救护用品的保障。

（1）应急物资的准备：现有的施工机械如挖掘机、装载机、抽水机、发电机、以及木板、钢管、槽钢、方木、铁丝、麻袋、碎石、黄沙等急救物资。

（2）各种急救物资要配备齐全，并加强日常管理。

1、各施工段负责人在项目经理部防汛防洪领导小组的领导下，根据施工现场的具体状况编制防洪防汛应急预案，配备各种应急物资、设备、人员，发现汛情以后立即采取措施组织人员按预案进行实施。

2、项目部负责人应时刻关注当地天气，并建立完善的汛期洪水预警机制，做到早预防、早预报，提前督促物资部门做好救援物质、设备人员的调配组织工作。

3、接到有关洪汛紧急警报通知以后，防洪防汛领导小组的全体人员应立即召开会议，并组织项目经理部和工程队人员作好抗洪准备工作，督促做好防汛、防洪的各项应急措施，工区应加强巡逻检查，配好抢险器材和物质用品。

4、各工程队按防洪防汛区域做好应急措施，使施工现场的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。

1、一旦发现洪汛险情，值班人员应立刻通知附近施工人员和附近村民，并以最快的方式报告项目部防汛防洪应急小组组长，领导小组组长接到险情以后立即报告上级管理部门，并立即组织救援人员按照预案进行抢险。

2、项目部防洪防汛应急领导小组按照职责分工立即赶往救援现场，并有序地组织施工现场的救援工作。成立现场指挥部，救援总指挥立即组织工程队负责人及记住人员对状况进行分析，并立即采取措施保护施工便道畅通、疏通道路的侧沟、并对是否疏散下游居民和施工设备、撤离施工人员、是否需要疏通下游河道做出正确决定。

必要时向当地政府有关部门，以求得援助和指导，并及时向监理办、指挥部领导报告。

同时应组织全体抢险人员根据灾害事故状况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。

1、抢险救援结束后，项目负责人写出《灾害状况分析报告》，并组织相关人员评审该应急救援预案的适应性，部分条款不适应则予以修订。

2、组织建立单位、业主等相关单位召开恢复生产会，对水涝灾害事故发生的原因进行分析，确定恢复生产应采取的质量、安全、环保等施工措施。

甲方：_______

乙方：_______

甲乙双方根据相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。

一、工程名称及地点：

二、承包方式：包工包料，包制作安装。

三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。

五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的. %给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的 %，竣工验收合格后付至总工程造价的 %，剩余 %作为质保金，三年后无息付清。

六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。

七、安全生产及安全事故处理

1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。

伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。

2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。

提供往楼上运输材料的垂直运输工具。

九、乙方的权利和义务

1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。

2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。

违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。

十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

对照招标文件建设方对工期的要求，确定本工程分阶段工期管理目标为：

本工程计划自20xx年10月15日开工，20xx年3月1o日竣工（正式开工日期以监理工程师批准的开工报告为准）。

确保在开工后50天内完成±0.000以下工程。

确保在开工后125天内完成主体结构工程。

总工期为330日历天。

保证措施：

1、编制好有针对性的、切实可行的施工组织设计。采用先进合理的施工方法、施工工艺和操作顺序，特别在综合装饰阶段安排好各工种的交叉作业，以免发生工种间的矛盾。

2、根据施工实际情况合理安排劳动力和施工机械，避免发生因劳动力不足或机械不到位等原因而影响施工进度。

3、提前联系材料，联系材料时，充分考虑材料的复试时间，保证材料能及时到场。

4、提前联系各种质监或安监部门的检查验收，如在主体结构施工中，砖砌工程及时跟上等。

5、科学地安排施工进度计划，对施工进度实行跟踪监测，每周举行一次内部工程例会，分析计划进度跟实际进度的差距，及时解决不利于施工进度的问题。

6、进度的优化调整

施工总进度计划在取得业主及有关专业分包单位认可后，进行优化，计算最迟开始、最迟结束、总时差、早开始单时差、迟开始单时差、段间间隔，根据资源条件用网络技术进行优化。

7、编制周作业计划

（1）施工开始后，根据工程进度计划系统，编制详细的周作业进度计划。

（2）按总进度计划的进度控制每周计划，周计划的主要工序作业时间必须符合总进度计划的规定，如有变动，必须有详细说明和补救措施。

（3）总进度计划的工序划分成工种的小工序，规定每工种的作业位置、作业起止时间。

（4）周作业计划交各施工队、分包单位讨论和协调，最后经周生产会议发布，交由各施工队、分包单位，向班组交底，严格履行。

（5）定期的协调会，应汇编和检查计划的执行情况，分析原因，进行协调调整，保持计划的持续性。

各乡镇（街道、开发区）初级中学、中心小学，县直各学校：

根据《国务院办公厅关于__年部分节假日安排的通知》（国办发明电[__3]28号）和《__省教育厅关于__年中小学假期安排有关工作的。通知》精神，现就__年劳动节放假的具体安排和有关事项通知如下：

5月1日(星期四)至3日(星期六)放假调休，共3天。5月4日(星期日)上课。

1、严格放假时间。各学校要根据以上放假调休时间做好工作安排，严格执行放假时间，不得对放假时间擅自作调整。

2、加强安全教育。各学校要增强安全意识，在师生离校前，要加强对师生进行交通、防溺水、森林防火等方面的假期安全教育，杜绝安全事故发生。

3、严格值班时间。值班时间为上午8:30—12:00，下午14:00—18:00，请各学校值班人员务必切实做好值班记录和交接班工作。

4、严格值班制度。放假期间，各学校要严格执行领导带班和教师值班制度，带班领导和值班教师务必坚守岗位，值班电话务必24小时保持畅通，并做好信息报送和突发事件处置工作。请各学校将假日带班领导和值班人员安排表在4月30日（星期三）下午5点前报局办公室（邮箱：__），联系电话：__。

联系电话：__（白天）__（夜间）

__县教育体育局

__年4月29日

尊敬的用户：

您好！

根据国家春节放假有关规定和公司实际情况，在假期的工作安排如下：

1、20xx年x月14日至x月24日休息，x月25日（周三）正式上班。

2、关于提现，请在x月14日（周六）16：00前递交申请，我们会在当天受理，未处理的x月25日上班统一处理。

3、关于发标，所有产品均正常发布。

4、每日回款均正常，不受放假影响。

5、放假期间客服电话在线，有任何问题联系，工作时间：9：00-17：00。

感谢您对支持，预祝您兔年大吉！

根据《xx区全民健康生活方式行动实施方案（20xx-20xx）》的要求，为了丰富校园体育文化生活，积极推动我校全民健身活动的开展，发扬团队协助精神，增进教职工之间的.团结友谊，经学校党支部、工会研究，定于20xx年2月6日下午举行我校教职工趣味运动会。运动会的口号是：我运动我健康 我快乐！运动会的相关事宜通知如下：

组 长：

副组长：

组 员：

裁判员：

20xx年2月6日下午

学校操场

全校教职员工，活动之前抽签分成4个工会小组，每组12人。

（一）活动项目安排3项

投篮比赛、两人夹气球比赛、托球跑

（二）除公差老师之外，要求每位在职老师积极参与活动。

游戏规则：每组12个人，每人投篮机会3次，男教师要求在罚球线上投篮，女教师在罚球线往内1米左右（可根据实际再进行调整）的线上投篮，最终按照投进的个数多少排定名次，如遇投进次数相等，则分别选出男女队员各一名，每人投篮三次，投进次数多的排前，如还是一样，继续进行，直到分出胜负。

游戏方法：每小组2人为合作组。比赛开始，第一小组，两人背对背共同夹住一只气球，步调一致向前走，绕过标志杆迅速返回起点，途中不能用手护球，否则一次罚2秒；返回起点线后，两人用力将气球夹爆。接着有第二小组继续比赛，最后一个小组最先返回起点，并将气球夹爆的时间最短的队获胜。

1.途中气球掉地上，继续向前跑着不计分；

2.第一合作组气球未夹暴气球第二合作组就出发者不计分。

3.两人夹爆气球，不可以借助手、脚踩踏，必须同伴两人用身体夹爆，否则无效。

游戏方法：各队排成一路纵队站在起跑线后。组织者发令后，各队第一个人迅速持乒乓拍拿起一个球，从起点托球到终点绕过标志杆，返回起点，击掌本队第二位游戏者后站到对尾，各队以此类推，每人均玩一次，以最后一人先返回起跑端线的队为胜利。

（1）乒乓球必须放在乒乓球拍的中间，不能用手固定；

（2）球不掉在地上为有效，如果球在托送途中掉到地上，选手必须回到起点重来；

（3）在规定的赛程内用时最少者名次最好（其中球掉落一次和用手碰球都加1秒）。

（一）各项目的得分成绩加在一起为该小组的总成绩，若出现成绩并列时，抽签决定名次。根据成绩排名，分别评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个，给予奖励。

八、本方案未尽事宜，另行通知或由本校工会负责解释。