委托加工条件【精彩20篇】

编号：__________________

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方(yifang)制造模具事宜达成如下一致：

1、乙方按照甲方提供的零件图纸

①连体引射管座(ADC12)TR01B-02；

②腔体(ADC12)TR01B-03设计、制造适合的铝压铸模具，规格为一出二件，模具制造总费用为人民币叁万伍仟元整(35000.00元，含税)，费用全部由甲方承担;序号产品名称模具名称模具代号产品材料数量单价备注1QS连体引射管座QS连体引射管模具TR01B-02铝合金1套1.5万元/套一出二件2QS腔体QS腔体模具TR01B-03铝合金1套2.0万元/套一出二件。

2、交货期限：乙方须在本合同签订后45天内完成模具制造和样品送检合格;

3、标识：乙方应在模具表面标识对应的图号：

①TR01B-02；

②TR01B-03作为模具代号;

4、模具验收：

4.1乙方在模具制造完毕后，须小量生产送样(所需材料由乙方负责)，检验合格后，甲方对样品封样;样品检验不合格时，乙方无条件修改模具;

4.2样品验收合格后20天内进行小批试产，试产零件验收合格后，甲方对模具实物验收，出具验收单;

4.3模具验收应在小批量生产合格后20天内进行;

5、付款方式及模具制造费用的返还：

5.1合同签定后甲方先付模具费的50%即17500元给乙方，余下的费用待模具验收合格后一次性付清。

5.2支付模具费用的余额时，乙方需开具票额为35000元的增值税票给甲方;

5.3生产量达30000件时，乙方将该模具费用按不含税金额叁万贰仟肆佰零柒元(小写：32407.00元)一次性返还甲方;

6、模具所有权：在未结清模具款之前，模具所有权属乙方，使用权属甲方，但乙方不得利用此模具给任何第三方供货;在甲方结清上述模具款后，模具的所有权和使用权归甲方，甲方可无条件将模具调离乙方;如有损坏或丢失，乙方须负责修复或重做;

7、模具寿命及保养：

7.1模具应有足够的强度，使用寿命应在10万个以上，超过使用寿命后，模具发生损坏时，乙方免费制作模具(乙方免费制作的模具所有权归乙方，但应遵守第8款约定);

7.2模具在使用寿命内出现损坏时，乙方负责维修并承担维修费用;

8、乙方不得使用甲方模具为第三方生产产品，或将甲方模具借给第三方使用，乙方违约时，甲方有权对乙方予以罚款：发现第一次罚款拾万元、第二次罚款贰拾万元，以此类推;

9、违约责任：

9.1乙方延期交付模具(模具通过验收，下同)，甲方有权按模具制造费用的1%收取乙方每日违约金;

9.2因乙方原因导致逾期30天仍未交付模具时，乙方须按模具制造费用的双倍赔偿甲方损失;

9.3因甲方延期付款，则按1%收取甲方每日违约金;

10、未尽事宜，双方协商解决;本合同归深圳市宝安区人民法院管辖;

11、本合同一式两份,双方各执一份;

甲方：__________________乙方：__________________

代表签字：__________________代表签字：__________________

日期：__________________日期：__________________

甲方：______________

乙方：_____________________

甲方委托乙方加工产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条：代加工内容甲方委托乙方为其加工系列产品，数量、款式、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条：甲方责任

1.按计划分别向委托乙方为其加工甲方产品。

2.向乙方提供商标注册证、授权书。

3.向乙方提供加工产品的款式、数量、技术要求、交货时间等。

4.负责向乙方提供甲方“商标”各种组合、内外包装的设计。

5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

不合格产品可拒绝收货。

7.本合同所的签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。

8.甲方给予乙方包材定金：______元，直至合同期履行结束，如没有多余的包材，乙方应如数归还给甲方。

9.合同履行结束时多余出的印有甲方公司的相关物料(包装品、印刷品、瓶子等)甲方自愿以原价购回。

第三条：乙方责任

1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2.甲方确定的质量标准打版进行生产，生产标准符合国家标准的质量要求，不得以任何形式和理由使得代加工的产品质量不达标。

3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标及包装等丢失，应承担相应法律责任。

不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

严守甲方的商业秘密。

第四条：付款方式月结：每月的______日为对账截止______日，次月的______日前必须将货款汇到乙方指定的账户。

第五条：包装、运费的规定与要求：1、每6瓶用PE收缩模一小包装，每8个小包装为一箱，一箱的包装规格为：1X8X6(共

48瓶/箱);外用由甲方指定的纸箱材质，用胶带封口。

用打包胶条一横两竖进行打包。

箱外要在醒目位置标识商标名称、规格和数量。

2、运费支付：由乙方支付到甲方公司或直接送到xx市内托运部的运费(包含退换货品在内)。

第六条：违约责任1、因乙方产品出现质量问题(如气味、不防冻等)所造成甲方的损失，乙方应负责包退换。

注：防冻质保气温范围-5℃(含-5℃在内)以上至常温;-5℃至-50℃均不属于质保的气温范围。

2、若属甲方运输或出厂以后因保管不当或超出质保的气温范围而导致产品变质的，乙方不予承担责任。

3、关于该产品的品牌管理权及维护权归属于甲方;乙方只负责代加工生产的业务范畴以内，超出代加工生产的业务范畴以外的由甲方负责。

4、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少，甲方将追究乙方法律责任。

5、乙方根据甲方的市场销售情况和订单数量进行生产，如生产出来的产品未出现质量问题的，均由甲方自行解决，乙方不接受任何理由的退货要求，造成的一切损失应由甲方自行承坦(包括库存在内)6.甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。

第七条：合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自______年______月______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条：合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向仲裁委员会申请仲裁。

第九条：本合同正本一式二份，经双方当事人代表签字后生效。

第十条：其他未尽事宜另行订立。

甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：____________________

_______年______月______日_______年______月______

签订地点：

定作方：______

承揽方：______

一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

二、定作方带料

三、质量要求、技术标准

四、承揽方对质量负责的条件及期限

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

六、验收标准、方法和期限

七、包装要求及费用负担

八、交(提)货方式及地点

九、交付定金预付款数额及时间

十、结算方式及期限

十一、违约责任

十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)

十四、双方协商的其它条款

-----------------------------------

| 定作方 | 承揽方 |鉴(公)证意见： |

|单位名称(章) |单位名称(章) | |

|单位地址： |单位地址： | |

|法定代表人： |法定代表人： | |

|委托代理人： |委托代理人： |经办人： |

|电 话： |电 话： | 鉴(公)证机关(章) |

|电报挂号： |电报挂号： | 年 月 日 |

|开户银行： |开户银行： |(注：除国家另有规定外， |

|帐 号： |帐 号： |鉴(公)证实行自愿原则) |

|邮政编码： |邮政编码： | |

-----------------------------------

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

监制部门： 印制单位：

委托人（甲方）：________

身份证号：________

被委托人（乙方）：________

身份证号：________

甲乙双方在平等自愿的基础上经双方友好协商，就委托管理甲方所持有房屋对外租赁的有关事宜达成如下协议：

一、委托事项：甲方委托乙方办理位于长春市________ （小区名称）________ 套住宅（详见附件）对外租赁业务。

二、甲方义务

1、应出示房屋所有权证书或证明对外租赁房屋所依法享有出租权利的其他证明；

2、应对乙方在委托期间的相关租赁事项提供必要的协助与配合；

3、所委托的房屋或其内部设施(主体结构及主要设施)出现损坏或发生故障，甲方应进行维修并负担所发生的费用。

三、乙方义务

1、不得提供虚假信息或与他人恶意串通，损害甲方利益；

2、乙方不得在所委托房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为；

3、.委托期内乙方因使用需要可以对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,但不得破坏房屋的主体结构；

4、乙方承担出租房屋的水费、电费、物业费。

5、乙方承诺：每年支付给甲方租金 ________元（大写：________ ）。

租金分两次支付给甲方，即乙方于每年________ 月________ 日前第一次支付甲方________元（大写： ________）；________ 月________ 日前第二次支付甲方________ 元（大写：________ ）。

四、委托房屋的.具体情况见附件。

五、本合同经双方签字后生效，双方对本合同内容的变更或补充

应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签字）：________

乙方（签字）：________

________年________ 月 ________日

甲方：___________

乙方：___________

经甲、乙双方协商一致，为控制成本，提高效益，充分发挥双方优势，提高市场竞争力，双方本着互惠互利、平等、自愿、公平和诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律、法规有关规定，就甲方委托乙方加工化肥产品事宜，达成如下协议。

一、甲方委托乙方加工的产品为：复混氮肥

二、委托加工的产品质量标准

1、甲方委托乙方加工的产品应符合国家产业政策。

2、产品质量和质量等级应符合__有限公司企业标准及国家规定的相关标准的要求。

3、乙方应按照甲方提供或指定、选定的配方、质量标准加工并提供合格产品。

三、委托加工产品的任务量及加工费：甲方委托乙方加工的产品年任务量由甲乙双方协商。甲方根据市场需求情况，随机结合乙方确定并下发当批生产任务量订单。成本由甲乙双方根据市场行情共同核算后统一结算，加工费标准在下发任务单时具体协商，同时应支付本次加工合同总量加工费的30%，其余发货时一次结清。

四、委托加工产品的验收

1、甲方委派人员对乙方加工产品质量进行初步验收。

2、乙方应向甲方提供当批质量合格证明或出厂检验合格报告。

五、违约责任：

1、因委托加工产品遭甲方客户的质量投诉，应由甲乙双方到现场共同进行处理或由甲方代理乙方处理，所产生的一切费用由乙方负担。

2、客户质量投诉，经甲乙双方确认为乙方生产造成的，由乙方负责赔偿各项依法可获得的赔偿和甲方因此所产生的其他一切费用。

3、乙方逾期交货应按逾期交货款额的日千分之八向甲方支付违约金，如造成甲方损失的，应按实际损失赔偿。逾期交货达10天，视为乙方不能履行订单。

4、如乙方不能履行订单，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的甲方损失。

5、乙方产品若存在质量问题，应负责更换。由于更换而造成甲方逾期交货给第三人的，所产生的损失由乙方承担。

6、双方应对委托加工过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。一方违反知识产权保护约定，应承担另一方由此而产生的损失。

六、委托加工产品包装提供方式：

1、甲方负责提供符合《肥料标识内容和要求》的包装。

2、如甲方委托乙方印刷包装，甲方应提供包装设计图稿和要求，乙方负责制作，样式和数量应经甲方审核同意，并出具委托书，方可印刷使用。

3、乙方加工产品不得擅自使用甲方的品牌和商标。

七、委托加工产品包装的标识标注式样：

产品名称：复混氮肥有效养分：≥___________﹪如添加了符合___________要求的中微量元素可在有效养分下边标注。

委托方名称：_____________有限公司

委托方地址：_____________

生产者名称：_____________有限公司

生产者地址：_____________

八、委托加工产品的销售：

甲方委托乙方加工产品全部由甲方负责销售;未经甲方特别许可，乙方不得将甲方的委托加工产品以任何形式流向第三方或市场。

九、委托加工协议时限：本协议有效期从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。本协议涉及其他证照、质量标准有效期的，均以相关最近现行有效期为准，有效期满协议自行终止。

十、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

十一、本协议一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

___________年___________月___________日

甲方（供给方，受托方）：__科技有限公司

乙方（需求方，委托方）：

甲方为各系列数字电测仪表专业生产商。甲乙双方经友好协商，现就乙方以OEM代加工方式委托甲方，定牌生产各系列数字电测仪表达成如下协议。

第一条 合作方式：

___科技有限公司以OEM方式为乙方定牌生产各系列数字电测仪表，按甲乙双方所签订

单（合同）为乙方生产产品。

乙方在本协议签订之日起正式生效。

第二条 双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方提供乙方所要求的产品。

2、 甲方提供乙方或其客户的产品网络技术支持和电话技术支持。

3、 对于乙方提供的产品功能或其他方面的合理化建议，甲方认可后对产品升级。

4、 对于乙方要求甲方对产品进行更改或功能扩充，双方进行协商，乙方需向甲方支付一定的费 用，甲方在最快时间内对产品进行修改并提供给乙方。

5、 甲方提供给乙方的OEM加工产品的价格，应低于甲方同类产品对外销售价及甲方给代理商的销售价格。

6、 甲方若对产品代理价进行更改，须在半个月前通知乙方。

7、 甲方不得泄漏乙方让甲方代加工产品的各种信息。

8、 合作期间甲方免费提供各系列代加工产品的成品样机给乙方，若双方解除合作乙方应在1个月内退回给甲方。

9、 对于有质量问题的产品甲方应及时免费更换。

10、甲方应向外界不泄露与乙方的相关合作事宜。

二、乙方的权利和义务：

1、 乙方享有产品的OEM加工价格，低于甲方产品对外销售价及给代理商的销售价格。

2、 乙方可获得甲方的互联网在线技术支持和电话技术支持。

3、 乙方销售过中，不得以任何手段损坏甲方自主品牌产品的经营及品牌宣传等。

4、 乙方可自行设定OEM产品的直接用户价。

5、 乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务，但所需费用由乙方承担。

6、 乙方必须尽力推广OEM产品，并及时支付款项。

7、 乙方单位已不存在或变动，必须尽快告知甲方。

8、 乙方未经甲方同意不得修改其产品，进行非法销售等。

第三条 质量保证

1、 甲方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。

2、 所有定牌产品甲方都须获得认证及提供权威机构出示的产品检验报告。

3、 甲方须按乙方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。

4、 甲方应进行严格的产品出厂前的检验测试，以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符

5、 乙方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。同时有权利不定期检查与定牌产 品相关的检测设备、生产过程及材料零部件质量控制。

6、 甲方生产定牌产品设计、规格、替代原材料及部件等方面如有变更，事前需征得乙方的书面同意。如果乙方提出任何变更要求，需甲方书面同意。

7、 如果定牌产品在交货后24个月内某一个型号出现批量性故障和缺陷由甲方应免费给予更换。

第四条 产品交货及运输

1、 合同交货履行地点：按双方签订的合同指定地点。

2、 产品运输使用中铁快运或快递方式由甲方负责承担运费，航空方式则由乙方负责。

3、 乙方收到产品后若有产品质量及发错货等异议，应及时用书面形式告知甲方，并及时处理或退回有异议的产品。

4、 甲方原因不能按订单要求发货，延迟发货超过一天，甲方承担给乙方造成延迟损失按合同额每天按1%给予罚款，最高不超过10%。

第五条 OEM代加工产品型号种类——加工型号详见——附件价格表

注：甲方不得销售贴有乙方公司名称、型号、商标等混淆乙方的产品给第三方。

第六条 付款方式

经双方协商约定，付款方式如下：款到发货

原则上按以上付款方式执行，特殊情况的双方协商，以签订的生产加工合同为准。因甲方质量原因造成的产品退货，甲方应在7天内退还该批退货产品的全部金额给乙方。

第七条 协议期限

本协议的有限期限为两年，在两年之后，如果双方认为本协议有必要延长，可对本协议进行修改补充后延长。也可另签新协议。

第八条 协议解除、终止及责任

在协议执行期间，如果乙方没有按时付款、乙方单位已不存在、乙方未经甲方同意修改所代理的产品进行非法销售等，本协议即告终止，乙方无权要求甲方返还所支付的款项。

第九条 争议解决

在协议执行期间如果双方发生争执，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意提交当地法院仲裁机构进行仲裁。

第十条 附则

本协议如有未尽事宜，双方协商解决。本协议一式四份，双方各执二份，每页须经签字、盖章、乙方支付甲方所需的款项后生效，两份合同具有同等效力。

第十一条 附件

本协议附OEM产品价格表：见OEM代加工协议附件——数显电测仪表价格表

甲方： 乙方

代表： 代表：

一、澳大利亚888移民申请的条件

1、如果申请澳大利亚888移民的申请者在澳大利亚境内投资或者是做生意的话，就必需要达到已经在澳大利亚机内投资或者做生意满两年以上的这个条件才可以进行申请。

2、对于一些已经获得了临时签证或者是获得了一八八商业创新标签的澳大利亚888移民申请人，那么他们子啊澳大利亚境内的投资金额要达到五百万澳元才可以，而且他们在澳大利亚产业经营的时间也要在思念以上才可以。特别是在申请了澳大利亚888移民签证以前的十二月的时间之内的话，申请人在澳大利亚境内的累计的销售金额要超过三十万澳元才可以。

二、澳大利亚888移民的申请程序

1、申请澳大利亚888移民的申请者在签订完代理协议以后，要又州来做担保并且提出一个有效可行的申请才可以。

2、申请澳大利亚888移民的申请者在得到了州的担保以后，要把这些申请澳大利亚888移民的相关的申请材料准备齐全，然后再把这些已经准备好的申请澳大利亚888移民的相关的申请材料递交到澳大利亚移民局里面。

3、当新居民进行完相关的审核以后，会有一部分申请者能够直接的受到统一的批准，这当然是非常好的一件事情。但是同样也有一部分的申请者，是要求进行面试以后，才能够获得批准的。那些通知的需要进行面试的申请者们，一定要提前准备好相关的这些面试的事宜才可以。

4、在经过澳大利亚移民局的有效的批准以后，申请者就可以得到澳大利亚的绿卡，拥有澳大利亚居民的合法 身份了。

从这些都可以看出，申请澳大利亚888移民其实并不是一件很难得事情。

委托乙方：进行smt深加工，双方经协商达成协议如下：

一，基本事项

二， 合作内容：由甲方提供一应加工材料、文件、钢网或样件，乙方负责将元件甲方的smt加工要求： 按照我方的要求，经smt深加工，焊接在电路板上，经严格检验、防震包装后交付甲方。

1， 基本要求：按照行业规范，smt要求焊接可靠，不得有虚焊、漏焊（除非缺料特别声明），“短路”、“元件反向”、“悬空”、“歪斜”、严禁“错焊”等电气故障现象发生；

2，焊点要求：甲方的产品属于模块ic产品。要求100%焊接可靠，为防止虚焊发生，焊点应尽可能做到饱满、圆润；

3，加工整洁干净：电路加工如受到“助焊剂”污染严重，应清洗干净；

三，乙方的责任与义务：

1， 材料保管：甲方将加工物料一旦交付乙方签收后，乙方立即具有保护和代为看管的责任和义务；一旦出现遗失、破损等现象，乙方应在结算时或者出现问题后一周内，按实际金额全额赔偿或者采购同型号、同品牌的相同材料交付甲方；详细情况以当日该批次bom清单为准！

2， 爱惜材料；甲方提供的物料为电子材料，体积小但是价格昂贵，乙方在加工时应当特别嘱托员工爱惜，特别是陶瓷件易碎品，注意轻拿轻放，因此损坏超过千分之二时，应当按照实际价格在加工额中赔付甲方；

3， 材料损耗：加工时按照行规，允许千分之五以内的材料损耗；贵重材料，如ic、大功率及高压三极管，及其他国际品牌器件，损耗超过该范围时，乙方具有同样赔偿的义务（按实价在加工款中扣除！），应当乙方在清点物料数量时应准确、特别是贵重材料的清点应到位；大部分廉价材料不必一一详细点数，以节省时间；廉价器件包括常规片状电阻、电容等50只以下的数量出入不必计较，

4， 明确要求、严格把关：乙方应有相应的工程技术部门，在加工前，对甲方提供的材料进行识别（必要时进行测试）、抽验，并根据甲方提供的加工图纸或其他文件，对产品的加工要求做充分的了解，在对元件及其位置确认无误后，才能进行大批量贴装；如发现问题，应及时询问确认，不得擅自作主，影响产品质量；一旦发现批量“错贴”，应承担甲方因此造成的一切经济损失，包括破损费、误工费等等；

5， 提前通知原则：乙方在加工中发现问题（如部分物料上锡不佳、缺料等现象），应提前通知甲方及时补料或者提出解决办法，以免耽误交货时间；

6， 人工补料：人工补料是发生“错贴”的主要原因，对产品的质量存在极大的隐患，乙方需严把质量关，防止此现象发生；

7， 分类标记：鉴于电子产品的多样性，不同的材料在贴装后需要分类标记的，乙方应当一样在货箱及出货单中标记清楚；否则应当赔付甲方因此造成的相应损失；

8， 按时交货：乙方应当按照约定的时间按时交货，超时每一天，需按照每天5%的标准扣除加工费用。

9， 质量承诺：乙方承诺的质量保质期为： 三个月 ；在此期间内，乙方因自身加工存在的质量问题负有如下三包责任：电路及元件严重损坏和遗失一周内包赔、焊接不良三天内包返工、损耗超标结算时包补偿。

10， 物料退还或保存：加工完后，乙方应在结算时及时将结余材料及其他相关物件、文件及时归还甲方，或者获得甲方许可出单保存；

11， 保密责任：乙方对甲方提供的任何技术资料，包括bom清单、工艺图纸、钢网等物件均具有保密责任；加工完毕应及时返还甲方或经甲方同意及时出单保存；未经甲方允许，乙方不得将任何材料、资料交付任何第三方；否则应当赔付甲方由此发生的一切经济损失。

四， 甲方的责任和义务：

1，按时提供相应的材料、技术图纸等交付乙方；

2，提出相应的技术要求，及时配合甲方解决生产当中存在的问题；

3，按约定的付款方式： 支付乙方应得的加工费用。超时每一天，需按照每天5%的标准补偿乙方。

五，运费承担：发料运费由 负责；加工完后半成品的发运由： 负责；

六，本协议书一式两份，双方代表人签字，盖公章后立即生效；作为长期合作伙伴，该合同长期有效！

七，未尽事宜，双方协商解决，如出现纠纷，协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖，并约定败诉方承担胜诉方由此发生的一切费用，包括误工费、路费等等！

甲方（委托方）盖章

名称：

经办人/联系人：

地址：

签订日期：

乙方（加工方）盖章

名称：

经办人：

签名：

电话：

传真：

甲方： (定作方)______地址:______工业城法定代表人:______营业执照证号:______

乙方： (承揽方)______地址:______法定代表人:______营业执照证号:______

合同编号：______

合同签订地：____________

乙方是为甲方加工_______所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。

一、 本合同所指加工行为是：甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。

二、 本合同所指加工之零部件见下表:甲方企业物料代码 产品品名 、规格 单位 单价 备 注

1. 根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。

2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”

三、 加工零部件的技术标准(包括质量要求)：甲方企业物料代码 产品品名 规格 技术标准或要求备 注

四、 加工零部件价格及加工费的确定：

1. 乙方加工零部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。

2. 为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低;在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。

3. 加工费计算方法：

(1) 对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。

五、 加工订货：

1. 甲方向乙方下达订单，乙方接受：

(1) 甲方以传真或电脑下单(下同)的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。

(2) 电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写《电话通知订货记录》，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。

2. 因甲方的生产计划变动，要求更改订货时，乙方接受：

(1) 甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》，乙方确认后回传。

(2) 电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。

3. 如甲方通知取消订单：

(1) 订货当天通知取消的，订单取消。

(2) 在一个货期段内(非订货当天)通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。

4. 乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。

六、 加工零部件的包装、运输与交货：

1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_______________________________;

2. 包装物标识规定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。

4. 乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。

5. 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具《收料单》。

6. 甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七(7)天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。

七、 双方就合同产品所需模具，约定如下：

1. 图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。

2. 模具的`制造及其费用承担：由乙方承担;

3. 模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。

4. 模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担;

5. 模具的知识产权：甲方所有;

6. 模具的所有权：甲方所有。

八、 知识产权保护

1. 按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行，有商标许可的，还须签订《商标使用许可合同》。

九、 产品技术、质量标准与控制

1. 合同生效后____日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：

(1)

(2)

(3)

2. 产品质量控制：

(1) 乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。

(2) 甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检;乙方应予配合，并安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。

(3) 甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同。

(4) 乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过认证的产品品种，零部件不得更改。

(5) 一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。

(6) 虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。

3. 质量整改

(1) 同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助，但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。

4. 产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》。

十、 加工费的结算

1. 加工费的结算方式为：每月二十五(25)日前结清截止上月二十五(25)日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费__________作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三(3)个月承兑汇票的方式支付加工费(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方)。

2. 质量保证金于双方终止业务来往的________年内结清。第________年结算_______%，第________年结算________%，第________年结算____________%。

一、 验收方法

1. 甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。

二、 对加工零部件提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在 天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况;提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2. 乙方在接到需方书面异议后，应在___________天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。

4. 加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。

三、 乙方违约责任：

1. 乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：

(1) 因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件;不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第(4)条接受扣罚。

(2) 因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元工时累计扣罚，物料损失由乙方负责;

(4) 未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元次;

(5) 未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格(料废)造成出货延误的，扣罚违约金5000元次，损失另计;

(6) 故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚0元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格;

(7) 未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚0元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格;

(8) 送货实物数量或重量不足，扣除欠货价值10～100倍的违约金;

2. 乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。

3. 乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4. 乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。

5. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。

6. 加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。

四、 甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。

2. 甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失;甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。

五、 合同的变更、解除：

1. 合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《民法典》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。

2. 乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。

1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、 其他

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。

3. 执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

4. 双方签订的《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件。

八、 其他需约定事项：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方：________________________ 乙方：____________

授权代表：__________________ 授权代表：____________

______年____月____日___________年____月____日

甲方：

地址：

乙方：

地址：

鉴 于：

1. 甲乙双方为依据中国法律设立并合法存续的企业。

2. 甲方拟转让其合法持有的标的企业股权。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方转让其合法持有的标的企业股权的相关事务达成一致，签订本协议如下条款：

第一条 委托事项

1.1 甲方委托乙方转让甲方持有的 的 %的股权。

1.2 乙方接受甲方委托，根据对交易项目的尽职调查结果，按照交易规则为甲方提供相关服务。

第二条 股权拟转让价格及转让比例

2.1 股权拟转让总金额：人民币 亿元(以实际成交价格为准)。

2.2 股权转让比例： 的 %的股权。

第三条 服务费

3.1 甲方同意在本次股权转让完成时按股权转让实际成交总金额的 %向乙方支付委托转让服务费。

3.2 甲方在股权转让方与股权受让方签订的《股权转让合同》生效之日起五日内，向乙方一次性支付3.1款所约定之委托转让服务费。

乙方收款账号信息如下：

乙方开户行：

开户户名：

账号：

第四条 双方的权利与义务

4.1 甲方声明：不会因为甲方没有履行内部审批程序、没有经过股东会/大会决议通过，不具备相应的民事权利能力和民事行为能力而导致本协议无效。

4.2 甲方应按照乙方的交易规则及相关规定开展本项股权转让业务。

4.3 甲方同意依据乙方的交易规则，不直接进场交易，并接受乙方指派的经纪会员于本项目交易过程中提供全程交易服务。

4.4 甲方同意依据乙方的交易规则，于本协议签订后接受前述经纪会员对其展开的尽职调查，并接受乙方依据该尽职调查结果做出接受委托或拒绝委托的决定。

4.5 甲方保证按本协议的约定及时向乙方支付全部委托转让服务费。

4.6 甲方有权随时向乙方了解委托事项的进展情况，并积极配合乙方办理有关委托事项。

4.7 乙方有权对甲方提供的有关文件材料的真实性、合法性进行审查。甲方应承担提供虚假文件或隐瞒事实的一切法律后果。

4.8 乙方应对指定的经纪会员予以统一管理。

4.9 乙方保证将甲方提供的全部资料仅用于本项股权转让事宜。

4.10 乙方负责协调本次股权交易的登记、交易、结算等工作。

4.11 甲乙双方均一致认可，本协议的签署与生效不代表对项目最终成交给予任何保证。

第五条 不越过条款

5.1 双方承诺，本协议签订后六个月内(以签订本协议日期为基准日)，双方本身或各自关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员及其亲属、朋友等)、推荐的其他主体之间不越过其他一方私下单独直接或间接接触或进行其他各项商业或投资行为，不越过某一联系人直接或间接联系其他联系人或该联系人的关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员、亲属、朋友等)进行其他各项商业或投资行为。如有越过行为，则视为违约，一方有权向违约方按本协议约定之标准取得该项服务全部收益的报酬。

第六条 甲方承诺

依照公开、公平、公正、诚信的原则，甲方作如下承诺：

6.1 本次股权转让是甲方真实意思表示，转让的股权权属清晰，甲方对该股权拥有完全的处臵权且实施股权转让不存在任何限制条件。

6.2 甲方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

6.3 甲方所提交的所有材料及附件内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.4 甲方指定乙方作为本次股权转让的唯一交易场所。

第七条 违约责任

7.1 如果甲方未按本协议第三条之规定向乙方及时支

付相关费用的，每延期一天，甲方应向乙方支付延期支付费用总额万分之五的每日罚息，直至甲方向乙方付清上述费用为止;超过五天未付，甲方还须另行承担应支付给乙方委托转让服务费用总额百分之二十的违约金。

7.2 甲方如违反本协议第五条规定，绕开乙方单独与其他第三方达成股权转让协议的，无论该协议具体条款是否符合本协议第一条所载之内容，均应视为乙方已完成本协议约定的所有义务，甲方同意按本协议第三条之规定向乙方支付委托转让服务费，并按本条第7.1款之规定承担逾期未付的违约责任。

第八条 保密条款

8.1 协议双方均应当对与本协议有关的全部事项、对在履行本协议过程中所知悉的对方信息承担严格保密义务。

8.2 如果任何一方泄露对方秘密致使被泄密方受到经济损失，或致使其他第三方受到损害的，泄密一方应当向被泄密方和遭受损失的其他第三方承担赔偿责任。

第九条 争议解决及选择管辖

9.1 因本协议引起的任何争议均应通过友好协商解决，协商不成的，双方同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 附则

10.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

10.2 本协议自乙方根据乙方指定的经纪会员对甲方开展尽职调查结果审核通过后生效。

10.3 本协议生效后，非经甲乙双方协商一致并达成书面协议的，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本协议。

10.4 本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效，并与本协议具有同等法律效力。

10.5 本协议有效期至乙方全额收到甲方应支付的服务费之日，双方如认为有必要继续合作的，可于本协议有效期届满前续签本协议。

10.6 本协议正本壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

10.7 本协议于[ ]年[ ]月[ ]日签订于中国北京。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

(20xx年)嘉民援字JC001号

委托人（下称甲方）:

住所地：

法定代表人：

联系方式：

受委托人（下称乙方）:

地址：

电话：

甲方因与涉嫌诈骗罪纠纷一案，委托乙方律师代理刑事报案，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守。

一、乙方接受甲方的委托，决定给予法律援助，指派陈文昌律师为甲方诉讼代理人。特殊情况下，乙方可以指派其他律师担任诉讼代理人。

二、甲方对乙方律师的授权为：特别授权，授权具体内容及期限另见授权委托书。

三、相关费用：

（一）法律援助，律师代理费免交。

（二）办案中产生的.诉讼费、查询调档费、复印费、鉴定费、公证费、公告费、翻译费、评估费、邮递费等费用由甲方承担。

（三）本市差旅费、交通费实报实销。若乙方承办甲方委托事务需要到异地（包括本市郊区）办案的，乙方指定律师及其助理的、住宿费均由甲方负担。乙方律师结案时应与甲方结算完毕，并交付相关票据。

四、甲方同意以本协议抬头处所填写的联系方式为双方沟通的联系方式。乙方律师与甲方联系、邮寄或快递法律文书及其它资料的收件地址均以抬头处填写的为准。

五、甲方应当真实地向承办律师陈述案情，提供案件相关的证据材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理。

六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理协议。

七、本协议自双方签署之日起生效，至本案刑事报案立案为止。

八、本协议一式贰份，甲方乙方各持壹份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

借款人名称（以下简称甲方）：

住所：

法定代表人：

开户金融机构：

账户：

电话：

邮政编码：

传真：

贷款人名称（以下简称乙方）：

住所：

法定代表人：

账户：

电话：

邮政编码：

传真：

签订合同日期：_____年_____月_____日

签订合同地点：_____省（市、自治区）_____市_____县（区）

乙方接受委托人委托，根据国家有关委托贷款业务管理规定向甲方发放（币种）资金委托贷款。甲、乙双方按（）年委托字第号《委托贷款委托合同》约定的条款和委托人年月日提出的《委托贷款通知单》所列各项，并遵照国家有关法律规定，经协商一致，按以下条款订立本合同。

第一条贷款的有关内容双方约定如下：

币种：

项目：

种类：

金额（大写）：

用途：

利率：

期限：

用款计划：

还款来源：

还款计划：

第二条甲方应在乙方的营业机构开立基本账户或一般存款账户，用于办理用款、还款、付息等。

第三条甲方在使用借款前，应根据第一条所列用款计划，向乙方一次或分次订立借据用款。乙方应在甲方办理用款手续后_____个营业日内将贷款按约定金额放出。

第四条甲方应在本合同约定的借款期限内归还全部借款本息。并按第一条所列还款计划还款。

第五条利息计付方式。本合同项下贷款，根据委托人确定的利率计算利息。自乙方划拨贷款之日起计息，按结息。如在本合同有效期内遇国家调整利率，从调整之日起，乙方按新的利率计收利息，并通知甲方。

第六条本合同项下贷款由取得委托人认可的担保人提供担保。并另行签订保证合同或抵押合同作为本合同的附件和本合同生效的前提条件。

第七条在本合同有效期内，乙方有权检查贷款使用情况，甲方应按乙方要求向乙方提供情况资料。

第八条合同的变更、解除。本合同生效后，甲、乙任何一方需要变更本合同条款或解除本合同时，应经双方协商一致，必要时应取得委托人同意，由甲、乙、委托人达成协议。

第九条违约责任

１．乙方违反本合同第三条约定，未按约定的日期和约定的金额将贷款放出，应根据违约金额，按实际违约天数每日向甲方支付万分之_____的违约金。但出现本条第２项的情况时除外。

２．甲方未按本合同的约定的用途使用借款，由此造成的资金风险责任由甲方承担，同时乙方有权停止发放贷款，提前收回部分或全部已发放的贷款，并对违约使用部分，按银行规定加收v％的利息。乙方收回贷款和收取加息可直接从甲方存款账户中扣收。

３．甲方擅自提前归还借款，乙方在未取得委托人有关提前还款通知时，有权要求甲方支付提前归还借款总额万分之_____的违约金。

４．在未收到委托人提出的延期还款通知时，甲方未能按本合同约定的还款计划归还借款本息，乙方有权催收贷款，并可对逾期贷款加收_____％的利息。

５．甲、乙任何一份单方变更本合同其他条款或解除合同，应按贷款总额的万分之向对方支付违约金。

６．在本合同有效期内，甲方或保证人在生产经营过程中经营管理不善，或者抵押财产发生损毁、灭失等其他原因，不按期归还借款本息，乙方根据委托人的要求提前解除本合同，收回贷款。乙方提前收回贷款，可直接从甲方在乙方开立的账户中扣收。

７．本条所列违约金的支付方式，双方约定如下：

第十条乙方根据委托人在委托合同中的约定，同意作为本项贷款本息的担保人。并另立保证合同或抵押合同执行，担保人应督促甲方履行本合同，承担连带偿还责任。

第十一条甲、乙双方商定的其他事项

第十二条争议的解决方式

甲、乙双方履行本合同中发生的争议，由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成，可以向合同签订地法院起诉。

第十三条本合同未尽事项，按国家有关法律、法规和金融规章的规定执行。

第十四条本合同自甲、乙双方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本合同项下贷款本息全部偿清时，本合同自动失效。

第十五条本合同正本一式三份，甲、乙、担保人三方各执一份。

甲方（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

_____年_____月_____日

乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

_____年_____月_____日

担保人（公章）：

住所：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

开户金融机构及账号：

电话：

传真：

邮政编码：

_____年_____月_____日

委托方：xxx公司

受委托方：xxxx

本公司“ xx ”是下列商标的合法持有者及使用者：

现委托“xxx ”在产品上印制商标，印制的商标均由委托人提供(认可)，委托人具有所印制商标标识的合法权利，委托人所提供的商标属合法使用，所提供的证明文件真实有效。受委托人按照委托人提供(认可)的商标进行印制，若因此产生任何侵权责任或经济纠纷均由委托人负责。

特此委托

委托方盖章(签名)：

受委托方盖章(签名)：

年 月 日

地址：河北石家庄高新区湘江道398号

电话：0311-87616166 传真：0311-87616166

二〇一五年 月 日

委托加工合同

中社合字(20xx)第 号 甲方：中社旭日河北食品有限公司 (以下简称甲方) 乙方： 石家庄维他食品饮料有限公司 (以下简称乙方) 甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就饮料委托加工事宜，经友好协商达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 加工产品范畴

1、产品名称及规格

2、产品质量及包装要求

(1)产品质量标准要求：

a.产品质量标准：

(1)的执行标准GB/T 31116

(2)的执行标准GB/T 31116

(3)的执行标准:

b.乙方生产的产品必须符合食品安全标准。

(2)产品包装必须标明如下内容：

a.委托方公司名称：中社旭日河北食品有限公司

b.委托方公司地址：河北石家庄高新区湘江道398号

c.生产企业：石家庄维他食品饮料有限公司

d.生产地址：石家庄市行唐县东安香村东石行路518号

e.生产许可证编号：QS：1301 0901 3476

f.产地：河北石家庄市

(3)产品包装标注内容字号应保持一致，乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第二条 合同期限

本合同期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日止，期满后甲乙双方视合作情况再行协商是否继续合作。如果乙方生产许可证期满，合同自动终止。

第三条 货款及付款方式

1、成品数：以合格的成品数为依据，按照乙方当批实际发货量结帐付款

2、按照加工产品生产数量的封箱价额度乙方给甲方按月开具增值税发票，最高不高于20万元票值数额。

加工与加工费的收取按照封箱价计算产品料质(见附件)：封箱价：莲子雪梨粥 元/箱;冰糖燕窝粥 元/箱。

乙方加工费中包括甲方指定的内容物料质、瓶子、瓶盖、水、电、汽、酸、碱、生产人员工资与管理费、封箱胶带、折旧、仓储、装卸费和税费等等;

3、付款约定：甲方按照单箱成品结算价提货结算(订单下达乙方确认后，甲方按照本订单加工费用额的50%预付，加工费用余款结算是扣除预付费用后，按照乙方要发货的实际数额依次进行结算。

3、付款方式：电子转账，乙方账号：(按照甲方提供的指定账号)

第四条 委托加工订单

1、甲方根据市场销售情况，以书面或传真形式向乙方提供订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后一日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方应在收到订单后5日内应甲方要求提供产品;甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划应在订单发出后一日内书面通知乙方。

第五条 产品交付与验收

1、产品由乙方负责物流安排，运费要经甲方先确认后再装车运送交付甲方指定地点;

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定;

3、产品到达甲方指定交货地点后，由甲方代表开具质量验收单将运费支付给随车人员，若产品在运途中损坏应在运费中照价扣除;

4、产品验收依据为国家行业保证及质量标准;

5、交货时间：乙方自收到订单确认第5天内陆续供货。如迟延交付，影响甲方对市场供应的或给甲方造成损失的，乙方应按照损失补偿，补偿最高额为当批产品加工费的50%。

第六条 甲方的权利和义务

1、根据市场销售情况委托乙方为其加工产品;

2、乙方在生产甲方委托加工的产品期间，甲方派驻人员有权对生产工艺过程和质量检验等环节进行监督、检查。产品的口感由甲方决定;产品的稳定性和理化指标(营养标准、可溶性固形物和PH值等)经双方确认后，共同监督(甲方驻厂代表只监督，不承担因生产原因造成的质量责任)，出现质量问题后按具体原因由责任方承担。若双方分歧较大，难以划分双方责任时，由质检部门出具的质检报告为准。

3、甲方有权对委托生产的产品进行验收，对乙方生产的不符合国家或地方食品安全标准或行业标准的产品有权拒绝接收;

4、甲方负责向乙方提供产品包装所包含的内容;

5、甲方在收到产品后有付款的义务;

6、甲方向乙方提供生产配方的义务;

7、甲方派驻人员由乙方提供办公住宿场所、通讯线位，通讯费用及工具，伙食由乙方承担。甲方如在厂外住宿，费用由甲方承担。乙方保证甲方派驻人员在厂内的人身财务安全。

8、甲方应严守商业秘密。

第七条 乙方的权利和义务

1、乙方负责提供产品所需的主要原料和辅助包装材料，经甲方检测、验收合格后进行确认方可投入生产(原辅料必须携带原厂出厂检验报告单)。甲方发现乙方提供的材料不符合约定的，经甲方通知，乙方应及时更换、补齐或者采取其他补救措施。由乙方提供的原料所出现的质量问题，甲方不承担任何责任，因质量引起的一切法律责任全部由乙方负责;

2、乙方应严格按照甲方指定的原料品牌、厂家进行购置原辅料，如甲方不指定的将由乙方按照保证质量和口感最佳的状态下自行采购，并不得随意更换供应商，以确保产品口感的稳定性和甲方要求。

3、乙方按照甲方订单要求负责落实生产计划，并以准确详实的信息告知甲方;

4、乙方应按时完成生产量、保证成品合格，并出具县级以上质检部门的检验报告;

5、乙方安排有关监督管理人员对产品的生产、质量进行品控，对产品验货和发货程序进行管理;

6、乙方不得在生产过程中偷工减料，一经发现甲方有权终止合同，并追究其法律责任;

7、乙方负责按甲方的生产计划积极组织协调安排生产，并组织厂内人员积极配合甲方开展各项工作;

8、乙方代甲方保管所提供的原辅材料，乙方保证按实际签收数妥善保管、使用，并保证甲方所购材料不流失，不作它用。如有遗失，乙方应承担赔偿责任;

9、乙方按甲方提供的产品质量标准组织生产加工及产品检验，并依据质量标准，质量文件向甲方出具成品质量检验报告单，在产品生产过程中依据甲方《采样规则》进行的抽样检验，检验样本计入材料费，不收加工费;

10、在保质期内，若市场出现批次产品>0.3%的不合格品，经甲乙双方确认后，如因加工因素造成，乙方负责召回本批次产品，并承担因此引起的一切连带责任和经济赔偿，若不合格品≤0.3%时，乙方可只承担不合格部分的原材料损失;

11、商标向乙方授权范围：只限于合同期乙方收到甲方生产通知单后，组织生产合格包装产品的过程;

12、乙方无权销售甲方产品及含有“旭日升炖膳皇家品正”标识的材料，乙方保证甲方生产配方及专利技术保密，并不得仿制甲方产品，一旦出现乙方承担一切责任;

13、甲方派驻人员由乙方提供办公住宿场所、通讯线位，通讯费用及工具，伙食由甲方承担。甲方如在厂外住宿，费用由甲方承担。乙方保证甲方派驻人员在厂内的人身财务安全;

14、保证生产的各项要求符合法律法规,甲方遇到需与当地政府协调的工作，乙方有义务协助做好;

15、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方;

16、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，乙方应对甲方的全部损失承担赔偿责任。

第八条 质量条款

1、加工过程质量保证体系及控制程序

生产过程控制依据甲乙双方确认的《配方及工艺规程》，《成品、半成品质量标准》及其它质量标准执行，按乙方实际工艺执行。每一品种正式生产前及更换主要原料后必须进行中试，保温结果只能验证产品微生物、封合等，该产品的组织状态由双方各自保留常温样直至保质期来共同判定。

2、品保、品控具有良好的质量保证体系严格执行甲方提供的采样规则及质量标准，具有符合生产要求的保温室，保温室采样量由甲方监控清点。

3、其他较详细过程控制，必须按甲方要求执行，如果在生产过程中，没有按以上条款及甲方要求进行过程检测，甲方有权拒绝接收该批次产品，造成损失由乙方负责赔偿。

4、若甲方需质监机构检验报告时，可由乙方送检，其费用由乙方支付。

5、双方均同意为因合同而得知合同他方的所有技术及商业机密(包括甲方之订单，以及在履行本合同期间对对方的资料保密)，尊重合同他方在该等材料中的专有权利，并只为执行本合同而使用该等材料，只向执行本合同所合理需要的属下雇员披露该等资料，并只向他们披露为执行本合同所合理需要的资料，合同结束后两年内任何一方不得泄露合同他方的商业技术及信息，否则被披露方有权利向违约方提出赔偿和诉讼。

第九条 合同的解除

1、因不可抗力致使不能实现合同目的的;

2、合同履行期限届满;

除上述条件解除合同外，甲乙双方也可协商解除合同。否则任何一方不得擅自解除或变更合同。

第十条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决;协商不成，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同经双方签字或盖章后生效。

第十二条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交由质量技术监督部门备案一份。

第十三条 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条 合同附件

1、加工产品的产品配方。

2、加工产品的工艺流程。

3、加工产品的半成品、成品《质量标准》及其它相关技术标准。

4、加工产品配料中原辅材料的采购价明细等。

甲方委托代表人(签字)： 乙方委托代表人(签字)： 法定代表人： 法定代表人：

住所地： 住所地：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 签约地点：

原告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，董事长。

委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。

委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。

被告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，总经理。

委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。

原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。

经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。

上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下：

驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。

案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员______

______年______月______日

书记员______

委 托 方：__________________________________(以下简称甲方)

授委托方：__________________________________(以下简称乙方)

现经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作根据《中华人民共和国合同法》《安全生产法》相关条款及有关法律法规执行，为明确甲、乙双方的权利及义务协商一致，签订本合同，具体事宜如下：

一、安装地点：

二、承包内容：

甲方委托乙方安装甲方与____________________________________(使用单位)的起重设备的安装、调试、升节、附着和维修保养以及报验等工作。起重设备名称____________型号__________出厂编号__________安装高度为______左右。每台安装费用_________大写：___________________(含安装、调试、升节、附着、降节、拆除、运输及报检等费用)。

三、双方责任：

1.甲方负责与________________________________________(使用单位)进行沟通协调相关事宜，如进场时间、进场道路、安装场地及电源、现场安全防护等。

2.甲方按进场时间提供合格的起重设备，各零部件质量可靠、附件齐全。

3.安装前由___________________________________________(使用单位)组织、监督甲方对乙方安装人员进行安全技术交底。双方对乙方违反操作规程的行为均有权进行监督制止。

4.乙方接到甲方的安装通知后，应及时组织人员进行安装，乙方应具有贵州省内相关单位出具的安装资质，指派的安装人员应持有效证件上岗。

5.乙方安装时必须严格执行起重设备安拆规程和安全操作规程，严禁违规操作。

6.乙方安装时对零部件进行清点检查，发现异常及时报告甲方。

四、付款方式：

安装调试合格后，三日内甲方一次支付合同价的30%，以后按完成工程量计算并支付安装费。设备运到甲方库房后，甲方三日内结清全部费用。如甲方未按时支付乙方费用，乙方有权向甲方要求补偿及作其他处理办法，由此产生的一切责任由甲方负责。 以上约定望甲、乙双方共同遵守，如有违约，双方协商处理，双方无法协商可向当地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持一份，存档一份，一份报交公司法律科，至双方签字之日起生效，双方协商解除本合同签字之日起失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：______________

乙方：______________

甲方委托乙方代加工“ 商标 ”无菌砖包装植物蛋白饮料、含乳饮料的 产品，为保证合作双方的利益，顺利完成合作项目，经协商达成如下协议：

一、委托加工产品

1. 产品品种及规格：_____________ 苗条型“ 商标 ”无菌砖包装 植物蛋白饮料、含乳饮料系列。

2. 委托加工厂产品标注样式：______________见 《产品标注样式》

a. 委托方公司名称：______________有限公司

b. 委托方公司地址：______________

c. 被委托方公司名称：______________公司

d. 被委托方公司地址：______________

e. 生产地址：______________

f. 生产许可证编号：______________

g. 产地：______________

h. 以上字号为统一字号

3. 委托产品执行标准：______________

二、合同期限

本合同有效期为_____年_____月______日起至_____年_____月_____日止，期满后双方协商可继续合作，另行签署协议。

三、产品质量要求及加工数量：

1 、乙方按甲方提供的产品的《生产配方》《生产工艺》进行加工，加工产品质量符合甲方《产品质量标准》。《生产配方》、《生产工艺》、《产品质量标准》作为本合同附件，是本合同不可分割的组成部分。

2 、若《产品质量标准》未有详尽之质量规定，乙方依照国家标准、卫生法规作为乙方制造时之质量基准。

3 、甲方承诺合同执行期间，每月委托最低加工量为 100 吨;乙方承诺合同执行期间，若甲方需要，确保__________吨的加工能力。

4 、产品单品种一次生产量≥ 3 0 吨，损耗超出部分由乙方承担;

5 、甲方应在每月________日前以准确详实的方案形式编制下月《月度生产计划》，并通知乙方下月定单需求量。

6 、乙方在接到生产通知 5 天内做好生产准备，并以书面 (或电子邮件) 形式回复甲方。甲乙双方若一方需临时变更生产计划，须提前十天以书面形式通知对方。

四、加工费用

1 、无菌砖产品加工费为( 含 17% 增值税 )：

普通装：无菌砖加工费_______元 / 盒 ，(不含税：____________元 / 盒) ;

礼品盒装：在普通装加工费用的基础上每盒增加__________。

条款说明：加工产品单品种一次生产量小于_____ 吨，加工费用另行协商 。

2 、加工费用按照如下方式计算：

出库成品盒数量×对应的加工费(成品数量以双方书面签字确认的当月出库的成品数量为依据)。

3 、设备清洗消毒所用双氧水、酸、碱、吸管、热熔胶(冬季用耐冷胶)、墨油、润滑油、水、 化验费用、 纸箱贴胶带 人工费用 、纸箱打印批号的费用等包括在加工费内。

4 、工艺及人工复杂程度增加的方案以及方式方法和价格双方协商确定。

五、原辅材料的提供、验收及保管

1 、内容物(水除外)无菌砖包材、外包装瓦楞纸箱(安装好提手)、胶带等辅助材料由甲方提供，具体辅料明细表作为本合同附件。

2 、甲方应将原辅材料于通知乙方当月委托加工订单后 3 ________日内按照对应数量交付乙方。

3 、乙方对甲方提供辅料进行验收，验收单由甲乙双方共同签署，甲方提供辅料必须携带原厂出厂检验报告单，否则乙方有权拒绝接收。乙方对甲方提供的辅料，发现不符合约定标准时，应当及时通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。

4 、为保证产品质量口感达到甲方产品质量要求，要求乙方在配料中使用符合甲方要求的配料用水(配料用水质量标准另附)，费用已含在加工费内。

5 、乙方负责妥善保管甲方所提供辅料，保证甲方所提供材料不流失、不做它用。

六、原辅材料损耗

1 、料液损耗率：≤ 2%

损耗率计算公式：

(配料数量-出库成品数) ÷配料数 × 100%= 损耗率

2 、纸箱：≤ 2 ‰

计算方式：(实际耗用量-成品入库数) / 成品入库数 = 损耗率

(损耗 率- 2 ‰)×实际耗用量 = 超耗数量

3 、无菌砖包材：≤ 2%

计算方式： [ 实际耗用量-(成品入库数 + 采样数量) ]/ 实际耗用量 = 损耗率

(损耗 率- 2% )×实际耗用量 = 超耗数量

4 、 以上损耗每个月结算一次，损耗的超出及节余部分转于双方的下一个计算周期。每年进行一次最终核算。

5 、由于甲方提供的原辅材料质量不符合要求引起的损耗不包括在内。

七、加工费用结算及支付

1 、甲乙双方根据本合同第四条约定结算加工费用。

2 、甲乙双方根据本合同第六条每年计算原辅材料超耗额，若超出损耗，由乙方一次付清超额款。

3 、生产加工费用实行月结算。

( 1 )甲方向乙方下达生产计划时，先预付________% 的加工费。

( 2 )根据上月成品出库数量，由乙方出具结算资料(结算单、原辅料及成品出入库明细表)，甲方按协议约定条款审核确认后结算。每月 ________日双方核对一次，核对后________个工作日内甲方付清上月加工费。

八、半成品、成品的检验、保管：_

1 、乙方应按甲方提供的质量标准、生产工艺及检验标准组织生产加工及产品检验，并依据质量标准、质量文件向甲方出具半成品、成品质量检验报告。

2 、乙方应在产品生产过程中依据甲方《采样原则》进行抽样检验，检验样本(包括留样)不计加工费，检验样本所用辅料由甲方承担。《采样原则》作为本合同附件。

3 、半成品、成品由乙方负责保管，因保管不善造成毁损、灭失的，乙方应承担赔偿责任。

4 、验收合格的成品应由乙方负责仓库交货，在仓库存放 23 天，超期后按每天占用库房费______元 /平方米收取储存费用，不足________平方米 免计。在装车过程中出现破损由乙方负责，装车费乙方承担。运输过程中因运输、保管不当引起的破损、毁坏由甲方承担。乙方有义务为甲方介绍当地有运输能力的公司，由甲方自行办理铁路、公路发运业务。

5 、异常问题双方无法认定时，双方同意交由技术监督局或防疫站鉴定，其费用由送检方垫付，由过错方承担。

九、交货

1 、乙方按甲方每月提交的计划生产量组织生产，在当班结束后双方以品管取样记录表 、品管现场取样为依据，对取样量清点核对后双方签字认可。成品以发货时双方共同签单确认数量为准。

2 、保温产品不满七天，甲方要求出货，如出现质量问题或投诉，由甲方承担一切损失。

3 、交货方式：甲方自行派车提货。乙方负责装货(或装柜)业务，装车地点为乙方工厂;装货完毕后，甲、乙双方共同签单确认数量。

十、双方权利义务

(一)甲方权利义务：

1 、甲方派驻有关管理人员对产品的生产、质量进行监控，对产品验货和发货程序进行管理。

2 、 在生产甲方产品期间，甲方派驻人员有权对生产过程全部环节进行监督、检查，但不得因监督检验妨碍乙方的正常工作。若因乙方责任致所加工产品未达《产品质量标准》要求，此批次产品甲方有权拒绝接收，由此造成的损失费用由乙方承担。

3 、负责提供产品所需的合格原料和辅助包装材料，甲乙双方检测、验收合格后方可投入生产。

4 、负责成品及时发运，产品验收为合格品后及时组织发运。

5 、甲方派驻人员应遵守乙方作息时间和基本管理制度。

6 、甲方的产品如涉及知识产权纠纷或配方本身存在瑕疵等问题，由甲方承担一切责任。

7 、甲方提供原辅材料包装规格、方式要符合乙方生产需求。甲方必须将所准备生产的产品内外包装样品交给乙方并得到乙方的确认。如果内外包装有更改必须提前一周将样品交乙方并得到乙方的确认方可生产，否则乙方有权拒绝生产，由此造成的一切损失由甲方承担。

(二)乙方的权利义务

1 、乙方负责按甲方的生产计划积极组织、协调、安排生产，并组织厂内人员积极配合甲方开展各项工作。

2 、乙方负责按照甲方的标准进行验收和核查甲方提供的原辅材料，如有质量问题或隐患，乙方有权拒绝接收及使用。

3 、 乙方自入库起_______日内保管各种原辅材料，原辅材料的入库和领用需双方签字方可进行。原辅材料超期后按每天占用库房费  ________元 /平方米 收取甲方储存费用。

4 、乙方负责对委托加工产品所需原辅材料依据甲方提供的《原辅材料质量标准》及检验方法进行检验并出具化验单。

5 、根据甲方提出的生产计划，负责及时组织生产及进行质量控制。

6 、乙方为甲方派驻人员提供办公场所及办公通讯条件，通讯费及餐饮费由甲方负责，正常情况下，乙方负责甲方派驻人员在厂区内的正常工作及人身安全。

7 、乙方所在地的对外关系(涉及到甲方)甲方积极配合，由乙方协调解决。

8 、乙方不得将甲方委托加工事项转交第三方完成。

十一、商标及保密

1 、合同期内，未经甲方同意乙方无权销售甲方的成品、半成品及含有标识的材料。

2 、双方均同意为因本合同而得自对方的所有技术及商业(包括甲方订单)，以及在履行本合同期间得自双方的资料保密。尊重对方在该等资料中的专有权利，只为执行本合同而使用该等资料，只向执行本合同所合理需要的属下雇员披露该等资料，并只向他们披露执行本合同所合理需要的资料。

3 、双方需促使其属下根据本合同本条适用之资料的所有雇员均知道及遵守该条之规定。

4 、合同期满，乙方应当向甲方返还委托加工过程中所使用的所有技术及商业资料，并不得留存复制品。

十二、其他权利义务

1 、乙方协助甲方进行调试产品口感，所需设备及人员由乙方负责协调，所需原料由甲方承担。

2、 乙方生产工艺在整合完善期间由甲方技术人员参与，工艺需满足甲方生产所需。

3 、乙方人员配备需按甲方质量保证配备。

4 、每一品种正式生产前及更换主要原料后必须进行中试，保温结果只能验证产品微生物、封合等，该产品的组织状态由双方各自保留常温样直至保质期来共同判定。中试成功方可进行生产。中试产品内在质量由甲方负责，中试产品包装的完整性及完好性检查由乙方负责。中试产品加工费另行商定价格(中试期间不计损耗)。中试成功后，甲乙双方应就新产品的委托加工生产另行签署委托加工合同或作为本合同补充合同。

5 、合作期间，因国家对水、电、气等能源价格进行调整引起的加工费变动，因甲方外包装、配方改变引起的加工费变动，双方协商解决。如果双方不能达成共识，双方均有权终止合同。

十三、违约责任

1 、甲方未能按期付款，按逾期付款部分同期银行贷款利息向乙方支付违约金。若乙方的生产数量超出了甲方的《生产计划》，超出 10% 以外的部分甲方不予接受，耗用甲方原辅料由乙方按进价赔偿甲方，由甲方在加工费中扣除。

2 、由于甲方所提供的《生产配方》《生产工艺》及原辅材料质量问题造成的产品质量问题全部由甲方负责。甲方提供原辅料必须符合 gb2760 ，如果超标或未按要求添加由此引发的一切问题由甲方承担。

3 、 生产过程中因各种原因造成成品或半成品口味差异或不合格，双方应积极组织协调处理，在保证产品质量的前提下可做再加工处理的，应采取相应技术手段进行处理，以减少最终损失。若最终形成损失，由过错方承担该部分成品或半成品所占用和造成的原辅材料损失及加工损失。

4 、成品出厂前，经甲方驻厂代表随机抽样检查，同一批次质量不合格产品检出率≥ 1 ‰，因乙方原因造成的，甲方驻厂代表有权拒绝出库，同时乙方应赔偿该部分成品所占用和造成的原、辅材料损失;该部分加工费不予计算，不合格产品由甲方监督乙方销毁，费用由乙方承担。

5 、在产品保质期内，若市场出现同一批次产品内在质量不合格产品≥ 1 ‰，经甲乙双方确认后：

a 、如因加工因素造成，乙方按该不合格产品数量的出厂价加双倍运费(乙方仓库至该产品销售地区)赔偿甲方，甲方有权从该月加工费中直接扣除。

b 、按照本合同附件(一)(包材本身质量原因除外)。一切质量问题都必须经双方确认，如果双方不能达成共识，可通过有关技术方面专家来鉴定。

十四、合同的终止

本合同一方可以书面通知另一方终止本合同如下：

1 、本合同的一方未有履行本合同对其加诸之义务，而且在收到另一方以书面通知发生该违约行为之后，三十天内仍不纠正该违约行为，无违约的一方可向违约的一方发出终止本合同之书面通知，但本合同之终止并不影响违约方因违约一方先前违反、不遵守或不履行本合同条款而具有之权利。

2 、如一方被宣告无力偿债、破产、另一方可发出即时终止本合同之书面通知。

十五、不可抗力

1 、如因发生不可抗力，妨碍或延迟本合同一方履行其在本合同下的义务，而该方以书面通知另一方，指明不可抗力之事件，并提出其合理范围内可以提出之证据，以及说明其估计该妨碍或延迟履行义务之情况将持续之时间，该方可于发出该通知________日期开始，获免在该情况仍然持续之时间内，履行或准时履行义务。

2 、如因发生不可抗力，妨碍或延迟本合同一方履行其在本合同下的义务超过三个月，双方均有权以书面通知对方立即终止本合同。

甲方代表：________________________

________ 年 ________ 月 _________日

乙方(签名) _________________________

________ 年 ________ 月 _________日

委托方：

（以下简称甲方）

加工方：

(以下简称乙方) 甲乙双方遵循平等、自愿的基础上，本着互惠互利的原则，经友好协商签订此协议，共同遵守；

一、 委托加工产品 1.甲方委托乙方生产“涵德”岩茶系列产品，相关产品将按本协议规定完成。（详细产品见附件）。

2.乙方须向甲方提供合格的营业执照、食品生产许可证、税务登记证、qs许可证，产品检验合格证等国家许可的证照并按照国家规定使用在包装上。

二、 订货方式 1.当双方签订本协议后，双方以本协议作为基础，每次订货由甲方向乙方下订单，当双方有关人员签字盖章确认后即视为合格的订货合同。

2.乙方须根据甲方的订单和交付计划按时按量完成产品的生产和交货。产品质量符合国家规定的标准。

三、 账款结算 1.货款每月结算一次，货款结算时间为每月的15日。甲方以银行转账或者现金的形式将货款支付给乙方。

四、 双方责任 1.非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号。

2.乙方必须保质保量、按期完成甲方的加工任务。

五、 协议期限 本协议须双方签字、盖章后生效。经双方协商同意，可以以补充协议的方式增加相应条款。协议期限为20xx年11月 日至 年 月 日止。

乙方：

地址：

委托代理人：

甲方：

地址：

委托代理人：

签订时间：

年 月 日 签约地点：

食品委托加工协议

本协议由以下双方签署：

委托方：李氏食品有限公司（以下简称“委托方”）

地址：中国北京市朝阳区食品大道1号

电话：+86-10-12345678

电子邮件：[info@lee.com]

加工方：王氏食品加工厂（以下简称“加工方”）

地址：中国上海市浦东新区食品路2号

电话：+86-21-67890123

电子邮件：[processing@wang.com]

鉴于委托方和加工方将就委托加工食品事宜达成如下协议：

一、食品种类

本协议所涉及的食品为各类休闲食品，包括但不限于饼干、糖果、膨化食品、饮料等。具体种类、口味、包装及规格等要求，由委托方提供。

二、加工方式与标准

加工方应根据委托方的要求，采用适当的加工方式，确保食品质量符合以下要求：

1.食品安全：加工过程符合国家相关法律法规及规章，确保食品安全。

2.卫生标准：加工过程应保持清洁卫生，符合国家相关卫生标准。

3.味道与口感：食品的味道和口感应符合委托方提供的要求，保证品质一致。

4.包装：包装应符合国家相关规定，包装材料应选用安全无毒，符合食品安全要求的材料。

三、加工时间

加工时间自本协议签署之日起，至次年年底结束。加工方应按照委托方的要求，在规定时间内完成加工任务，确保按时交货。

四、交付与验收

1.加工方应按照委托方的要求，将加工完成的食品运送至委托方指定的地点。运输过程中，加工方应确保食品的品质与安全。

2.委托方有权对加工完成的食品进行验收。验收标准按照本协议第二条进行。如发现质量问题，加工方应在接到通知后立即进行免费返工或更换。

五、费用与支付方式

1.费用：委托方应按照每批次食品的加工量及市场价格，在验收合格后按照约定支付加工费。具体费用及支付方式由双方另行商定。

2.支付方式：委托方应在每批次食品验收合格后，将相应的加工费支付给加工方。支付方式可以选择现金、银行转账或支票等。

六、违约责任与解决方式

1.违约责任：如因加工方原因导致食品质量不符合本协议第二条的要求，加工方应承担相应的违约责任。如因委托方原因导致支付延迟或未能按时提供原材料等，委托方也应承担相应的违约责任。

2.解决方式：如发生纠纷或违约情况，双方应首先友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

七、其他条款

1.保密条款：双方应对本协议内容及涉及的商业机密进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露。

2.适用法律及管辖权：本协议适用中华人民共和国法律。如发生纠纷，双方同意提交北京市朝阳区人民法院管辖。

3.协议生效与变更：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。如需变更，应经双方协商一致并以书面形式确认。

4.争议解决：如本协议之争议事项无法通过协商解决，双方同意提交北京仲裁委员会进行仲裁解决。

本协议一式两份，委托方与加工方各执一份。双方在签署本协议时，已认真审阅并充分理解本协议的内容，并自愿遵守本协议的各项条款。

甲方：xx塑业加工厂

乙方：

甲方由于加工厂生产需要雇用工人，乙方愿意招工雇用，经双方协商同意，达成如下合同：

一、雇用时间：

由_______年____月____日起至____年____月____日止（计____个月），在雇用期间试用期为三个月，在此期间若不符合甲方的需求，甲方随时有权解雇。

二、工资：

本厂以多劳多得的原则，加工厂生产出的成品笼以计件结资，每个单价为人民币__分__厘，每台班机组平均除笼__个不计量，每台班时间为12小时，打门窗一模单价为__分，盖子一个单价为__分__厘，扣子一模单价为__分__厘，以上三种每台班每台机组除废品__个不计量，打包每组为人民币__角__分。垒6层高，另加4层另补_____分。

三、结资方式：

每月15日结月资一次，按照本月所生产的实际成品量予以个人结资，但每个工人头月份必须押半个月工资作为保证金，保证金待合同期满后退还（不计息）。若合同期未满中途离厂，甲方一律不予退还保证金。

四、责任安全：

每个工人在生产中必须严格遵守国家安全生产有关法律规定，未经师傅同意不得擅自开机台，乱搭电源等不安全事宜，否则，发生意外事故一切责任自负。

五、其它：

1、甲方若由于其它原因，包括停电、台风等，造成停机未生产的，每个月给予每人工资______元。

2、每台班机若发生故障，在1个小时以上，按当班该台机器每小时能出成品笼的数量平均予以补偿计量。

3、上夜班每晚甲方每人给予补贴点心费___元，待发工资时一起发放。

4、每台班在交接班时必须做好当班的环境卫生，保持厂房清洁。

5、每个工人在上班期间必须遵守纪律，不得随便离开机台，未经甲方同意，请假批准，不许擅自不来上班，否则，每天罚款____元。

6、为了能够使每机台正常运转，每台班都必须洗一次模具。

7、若特殊情况停机，造成工人上班天数未达到一个月足的，差多少天的甲方应按月保底的工资给予补足（每天___元）。乙方若请假，每月15日、30日交替接班休息的，休息的天数甲方不予补偿工资。

六、附属：

本合同一式二份，经双方签字后生效，到合同期满后失效，具有同等法律效力，望双方共同遵守执行，不得反悔。

甲方： 乙方（签章）：

代表：

____年____月____日

委托(甲)方：

法定代表人： 职务： 电话：

被委托(乙)方：

法定代表人： 职务： * 电话：

甲方委托乙方加工大米，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 加工成品

产品名称：有机大米 规格：公斤 单位：袋 数量：吨

第二条 加工成品质量要求：符合国家有机产品标准

第三条 原村料的提供办法及产品规格、数量、质量

甲方提供产品的原料、产品包材，并负责产品原料及成品的运输。乙方负责农副产品的加工和包装，乙方必须依照合同规定及甲方提供的有机产品标准、有机产品质量手册、有机产品操作规程进行生产加工、包装、运输等，并接受委托(甲)方全程监管、检验。被委托方隐瞒原材料的缺隐或者用不符合合同规定的原材料而影响定作产品质量时，委托方有权要求减少价款或退货。

第四条 价款或酬金

价款或酬金，参照国家或主管部门的规定执行，由当事人双方商定。甲方承担生产和包装过程中产生的人工费(按市场最低价格)。

第五条 验收标准和方法

1. 按照合同规定的质量要求和样品作为验收标准。

2. 委托方应当按合同规定的期限验收被委托方所完成的产品。验收前委托方应当送检委托的产品，做出产品检测报告和有关质量证明。在保质期限内发生质量问题，除委托方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由被委托方负责退换。

3. 当事人双方对承揽的产品质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第六条 交货的时间和地点

1. 交(提)定作产品期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延

2. 委托方在被委托方仓库提货。

第七条 包装要求及费用负担

包装由委托方自己负责承担。

第八条 结算方式：委托方提货付款，现金结算。

第九条 双方责任：被委托方只负责有机大米生产、包装，无权销售;委托方负责委托加工品的全权销售，并负责产品在市场流通销售过程中出现的一切事故责任。

第十条 被委托方的违约责任

1. 被委托方无权销售委托加工产品，造成严重后果的，提交仲裁机关仲裁，未按合同规定的质量交付产品，委托方同意利用的，应当按质论价，酌减价款;不同意利用的，应当负责调换，并承担愈期交付的责任;经过调换后，仍不符合合同规定的，委托方有权拒收，由此造成的损失由被委托方赔偿。

2. 不能按时交付产品，应当偿付不能交付产品部分价款总值的30%的违约金。

3. 由于保管不善致使委托方提供的原材料、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付委托方因此造成的损失。

第十一条 委托方的违约责任

1. 委托方应销售全部委托方加工产品，中途变更定作产品的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿被委托方因此造成的损失。

2. 中途废止合同，偿付被委托方的未履行部分产品价款总值的30%的违约金。

3. 未按合同规定的时间和要求向被委托方提供技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作，被委托方有权解除合同，委托方应当赔偿被委托方因此而造成的损失;被委托方不要求解除合同的，除交付产品的日期得以顺延外，委托方应当偿付被委托方停工待料的损失。

4. 超过合同规定期限领取定作产品的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担被委托方实际支付的保管费。超过领取期限6个月不领取定作产品的，被委托方有权将定作物变卖，所得价款在扣除应收货款、保管费后，退还给

5. 超过合同规定日期付款提货，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向被委托方偿付违约金。

6. 无故拒绝接收定作产品，应当赔偿被委托方因此造成的损失。

第十一条 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作产品或原材料毁损、灭失的，被委托方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在委托方迟延接受或无故拒收期间发生的，委托方应当承担责任，并赔偿由此造被委托方造成的损失。

第十五条 纠纷的处理

委托加工合同发生纠纷时，当呈人双方应协商解决。协商不成，向仲裁机关申请仲裁。

本合同自签订日起生效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日