质量保证书范文热门20篇

由我方负责施工的xxxxxx有限公司xxxx系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：

一、项目建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责；

二、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造；

三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求，使用前在用户的监督下验合格后方可使用；

四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格，在报建设方，验收合格后再行投运；

五、单位工程竣工验收时保证；质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检验资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；质量验收符合要求。

六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行，竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法，使质量在整个施工过程中处于受空状态。

七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监，并签字确认所有数据计入资料存档。

八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位i、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。

九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底，使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。

十、保证提供7*24小时电话技术支持和技术咨询。

十一、本次工程免费提供三年质保，自工程经甲方全部验收合格之日起算。

十二、在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理，并向甲方提供系统维护和管理文档。

十三、质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失，乙方负责免费维修；若由于甲方人为原因造成的损失，乙方不负责，但提供优惠服务。

十四、在保修期外，若与上述内容，乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应，并到达现场进行维护，甲方应支付相应的维修及产品更换费用。

工程竣工验收支付使用后，在合同规定的期限内履行以下承诺：

1.保修责任和义务；

2.上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；

3.因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任；

建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）

xxxxxx有限公司xx市xxxxxx工程有限公司

项目负责人：___________项目负责人：_________

________年________月__________日

本公司慎重承诺，对贵公司_______________________________提供的产品，保证做到：

一、确保按双方签订的合同要求保质保量及时交货。

二、保证出厂产品达到国家标准和行业标准及合同规定的技术条件，确保产品运行的可靠性。

若提供任何假冒伪劣产品，贵公司将有权处理我公司在贵公司的所有资金及货物，并追究相关的法律责任。

承诺时间：

承诺单位：

承诺单位公章：

产品质量保证协议书.

编号：

甲方：xxxxxx药业有限责任公司

乙方：

一、目的：为认真贯彻"药品管理法"及"药品生产质量管理规范"，保证产品质量安全、有效，满足甲方的最终产品需求，防止不合格产品的发生，对产品质量责任进行合理划分，特签订本协议。

二、质量要求：

1. 乙方为甲方提供的资质证明文件及相关材料，必须保证真实有效。

2. 乙方为甲方提供的产品，其必须符合国家标准及甲方企业内控标准。

3. 乙方每次送货时，必须提供产品的原厂检验报告书，并加盖乙方公章或质量专用章（红章）。

4. 乙方的产品包装必须满足甲方要求：包装必须有清晰的标识，注明产品名称、生产日期、型号、批号、数量等。

5. 乙方提供的产品包装不能有破损、玷污，发运过程不影响产品的内在质量。

6. 乙方在生产过程中如发生重大事项变更（如上游原材料，生产工艺、厂房、设备和主要技术等）时，应及时通知甲方并经甲方确认后方可生产和供货。

7. 乙方保证百分之百的及时供货能力。

8. 乙方提供的产品均不能超过生产日期6个月。

三、乙方义务：乙方应向甲方提供法定资质证明文件及相关材料，法定资质应在有效期内并加盖红章。

四、甲方义务：甲方对乙方提供的产品进行入库验收，凭原厂检验报告书及送货单办理入库手续。

五、质量责任

1. 甲方对乙方产品进行入库验收时出现质量要求不合格情况时，甲方有权拒绝接受该批产品

2. 产品有效期内发生因乙方原因产生的质量问题由乙方负责。

“__”系列涂料是__公司出品的新型水性环保功能涂料，其质量已由中国人民保险公司承担保证保险责任。为使用户放心消费，本公司作出如下质量保证：

1、本公司出品的屋面隔热防渗涂料、外墙隔热防渗涂料的技术指标，保证符合Q/MRH01-20__标准;墙面弹性拉毛涂料的技术指标，保证符合GB/T9755-1997标准;纳米超强弹性防水涂料的技术指标和环保指标，保证符合Q/MRHT2-20__标准及GB/18582-20__标准;超级环保内外墙粉末涂料的技术指标和环保指标，保证符合Q/MRHT3-20__标准及GB/18582-20__标准。用户如证实所用“__”产品质量不符上述标准，本公司将赔偿由此造成的损失。

2、用户必须按本公司施工规定规范施工，并做好齐全、完整、有效的施工记录（内容包括：施工时间、地点、面积，施工环境温度、湿度，施工人员，施工过程等），否则，出现质量问题本公司概不负责。

3、若因建筑用材不达标而造成施工出现裂缝导致涂层受损，或因用户施工不当造成涂层受损，此责任不属公司承保之列，但本公司可根据用户需要提供快速有效的技术报务。

__公司

亲爱的你，你好！

虽然在我提笔写下这封信的时候，我还不知道你是谁，我只能猜测我们可能素未谋面，也可能早已相识却还未相知，但不管怎样，你会是我生命中最重要的人。

我不知道爱情是什么，我只知道跟你在一起时，我感到很舒服，很快乐，连喝白开水，都会觉得像加了蜜一样甜。我很愿意做我力所能及又能让你开心的事。如果你喜欢吃蛋糕，我会利用空闲的时间，学学烘焙。你喜欢旅行，我会等攒够钱，做好攻略，带着相机和你，一起去寻找诗和远方。我想买两副相同的耳机和一个分音器，这样，我们就可以戴着相同的耳机，听着相同的歌。当你看到电影中恐怖的画面不敢睁眼的时候，我会替你挡住眼睛。我是一个吃货，我希望你不害怕肥胖，那样，我就可以做好多好多好吃的给你，如果做不出来，那我就带你去吃别人做的美食。

如果我们是异地恋，请你放心，我会每天给你报告我发生了什么趣事，遇到什么可爱的人，但我更愿意，听听你的声音，倾听你一天发生的精彩故事。如果，在某个周末，我突然出现在你面前，请不要惊讶，我只是，很想见你一面。

异地恋很辛苦，所以我们之间，我不想有猜忌和隐瞒，我会把我的社交账号全部交给你保管，但是我也希望，我们能彼此默契地留给对方私人空间。

如果，我们能生活在同一座城市，我们也可以不用每天都腻在一起。你可以跟你闺蜜去逛街，可以跟朋友去看电影，只要你提前跟我说一声。当你想到我的时候，给我发个我们之间爱的暗语。如果我想跟我的朋友出去玩，我相信你也会理解。

我们会因为看见一只猫，或者听到一首歌，看到一条微博，第一时间想到对方，分享给对方。这样，即使不能每时每刻见到面，也能感受到彼此的关心和在乎。

我们可以因为一本书而讨论一整天，也可以为了各自喜欢的偶像而争论一下午，当然，最终我都会输。我们会有矛盾，你喜欢周国平，我喜欢王小波，但不妨碍我们都喜欢阅读。你喜欢狗，而我喜欢猫，但不影响我们都有一颗喜欢动物的心。我们是彼此的另一半，而不是彼此的影子。你有你自己的追求和思想，我保留我都爱好和看法，但每当我跟你聊到大海很美的时候，你不会跟我说淹死过很多人。我们不太一样，但有共同语言，有交集的部分，有相似的价值观，也默契地意识到不会要求对方能变成跟自己一样的人。

尽管，我不知道你现在在哪里，可是我依然期待与你相见的那一刻，在此之前，请你，请我，都努力成为更好的自己，给对方惊喜，那时，我定会亲口跟你讲一声：愿以余生之精彩，报以相遇之恩。

保证人：XXX

XXXX年XX月XX日

尊敬的用户：

首先感谢您购买上海王泰电气有限公司生产的输出电抗器(ocl-110kw)，因双方前期沟通不清楚，我公司按照铝材质报的价格并生产，与购货方希望的铜材质不一样，后经双方协商，我公司为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全，特作如下保证：

一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并保证产品质量的稳定和逐步提高。

二、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。

三、购货方因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用

四、质量争议(问题)的处理：

购货方应严格按照制订的技术标准对供货方的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。

对确属供货方质量问题的，已经使用造成的损失，由我公司负责。对确属供货方生产质量问题，没有使用的，由供需双方协商解决。

五、本产品质量保证书自双方签定供货合同发生供货时生效，业务终止时同时终止。

上海王泰电气有限公司

20xx年11月09日

敬爱的交警同志：

此次我的车辆超速行驶，严重地违法了相关的道路交通安全法规，对于道路安全造成了一定程度上的危险，给过往车辆产生了不利影响，我在此表示深深的歉意。回顾我的错误，因为我车龄不过一年，驾车技术不好，却寻求刺激，在国道线把车速开到180公里每小时。我这样的行为，丝毫没有将可能导致的交通隐患放在心上，是一种极其不负责任的行为。我深知，这条国道线限速是在80-120公里每小时。可是我无视限速标注，超速行驶，这是典型的无视法规行为。

交警同志，我真的知错了，我坚决会改正错误。我表示愿意接受交警部门的处罚，并且如果可以，在今后我恢复驾驶资格之后，我保证决不超速行驶。

20xx年X月XX日

严把质量关、宽广企业路

质量重于泰山

以百分之百的细致、创百分之百的优良

百年大计、质量第一

科学管理、精心施工

严格质量、优良出品

树立质量法制观念、提高全员质量意识

加强质量教育、提高质量意识

安全第一、质量为本

质量是企业的生命线

以管理保质量、以质量保进度、以进度求效益

精心组织、科学施工、争创一流

加大质量管理力度、提高全员质量意识

科学管理、施工规范

树名牌意识、创精品工程

完善质量体系、强化工程质量

百年大计质量先、安全生产记心间

学习文化打基础 、技术能力勤钻研

生命是个宝、健康最重要

为己为家为国、安全必须牢记

安全三个宝、上班莫忘了

正确使用它、事故就少了

搅拌投料按规定、铁锹勿伸料豆里

工地小型机械多、要安漏电保护器

接地接零装置好、搬运断电带手套

遵守规程不违章、由上而下有顺序 1、 铁兵精神铸精品 会战××创金牌

2、我筑绿色通道 你阅××春色

3、搏击××风雨 描绘××彩虹

4、一片爱心扮靓××云天 满腔真情装点××风光

5、金戈铁马×××下铸精品 筑路英豪×××畔树丰碑

6、山重水复你莫愁 柳暗花明我创建

7、劈山开路由我干 阳光大道任你行

8、我们365天奋战 送您365个祝福

9、铁兵精神铸精品，会战××创金牌

10、铁色团队打造金色品牌 红色激情凝铸绿色通道

11、铁兵牵铁龙铁血激旋 军歌壮军威军魂不散

12、修筑钢铁大道 发展沿海经济

13、把优质之花绣在心头 将精品之牌挂在胸前

14、以全新理念构建和谐企业 靠科学管理打造精品工程

15、诚信创新永恒，精品人品同在

16、把精品留在当代，把承诺告诉未来

17、一生能修几条路，不留遗憾多创优

18、国优在我心中，创优在我手中

19、以人为本抓管理，安全永恒记心中

20、向历史承诺，为子孙造福

21、建优质工程，树千秋丰碑

22、当年铁兵雄师，今朝筑路先锋

23、青春和精品一起闪光， 光荣与梦想共同创造

24、铁军雄风今犹在，优质品牌树起来

25、铁兵精神铸精品 会战古都创金牌

26、东西南北从这里跨越 五湖四海由此地通达

27、铁色团队打造金色品牌红色激情凝铸绿色通道

28、铁兵牵铁龙铁血激旋军歌壮军威军魂不散

29、惜秦砖汉瓦呵护民族瑰宝 筑钢铁大道传扬华夏文明

30、以全新理念构建和谐企业靠科学管理打造精品工程

因路原因需要破路我单位对所施工地点作出以下保证和承诺：

1、在白天或夜间施工期间，做好防护措施，挂彩色串旗、夜间照明警示灯具前方摆放施工标识牌，保证行人与机

动车交通安全，施工过程中发生的所有安全事故由 施工单位负全责承担全部法律责任。

2、发生一切事故与审批方无关。

经办人：

公司

年 月 日

因静宁街与延安路交叉处维修燃气凝水缸原因需要破路，我单位对所施工地点作出以下保证和承诺：

1、在白天或夜间施工期间，做好防护措施，挂彩色串旗、夜间照明警示灯具前方摆放施工标识牌，保证行人与机

动车交通安全，施工过程中发生的所有安全事故由 施工单位负全责承担全部法律责任。

2、发生一切事故与审批方无关。

经办人：

石嘴山市星泽燃气有限公司

惠农分公司

20xx年6月20日

因静宁街与康乐东路交叉处维修燃气凝水缸原因需要破路，我单位对所施工地点作出以下保证和承诺：

1、在白天或夜间施工期间，做好防护措施，挂彩色串旗、夜间照明警示灯具前方摆放施工标识牌，保证行人与机

动车交通安全，施工过程中发生的所有安全事故由 施工单位负全责承担全部法律责任。

2、发生一切事故与审批方无关。

经办人：

石嘴山市星泽燃气有限公司

惠农分公司

20xx年6月20日

尊敬的xx：

我方作为贵公司xxxx货物的供应商，向贵公司做出如下保证：

我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效。

1、供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。

2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。

3、供应货物的保质期不低于xx天，自货物经贵公司验收入库之日起计算。

4、我方认可贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。

5、对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。

6、对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。

7、因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿承担该批货物价款1—10倍的罚款，并承担由此所造成的经济损失及法律责任。

8、我方愿意用供应货物货款的30%作为每月结帐的滚动质保金，于下次结帐时进行结算。

保证人：

日期：

由我方负责施工的__有限公司系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：

一、项目建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责;

二、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造;

三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求，使用前在用户的监督下验合格后方可使用;

四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格，在报建设方，验收合格后再行投运;

五、单位工程竣工验收时保证;质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;质量验收符合要求。

六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行，竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法，使质量在整个施工过程中处于受空状态。

七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监，并签字确认所有数据计入资料存档。

八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位i、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。

九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底，使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。

十、保证提供7x24小时电话技术支持和技术咨询。

十一、本次工程免费提供三年质保，自工程经甲方全部验收合格之日起算。

十二、在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理，并向甲方提供系统维护和管理文档。

十三、质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失，乙方负责免费维修;若由于甲方人为原因造成的损失，乙方不负责，但提供优惠服务。

十四、在保修期外，若与上述内容，乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应，并到达现场进行维护，甲方应支付相应的维修及产品更换费用。

工程竣工验收支付使用后，在合同规定的期限内履行以下承诺：

1.保修责任和义务;

2.上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量;

3.因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任;

建设单位：________(盖章)

施工单位：________(盖章)

药业有限公司____市工程有限公司

项目负责人：___________

项目负责人：_________

________年________月__________日

1.简化作业省一时，贪小失大苦一世。

2.把握安全，拥有明天。

3.你对违章讲人情，事故对你不留情。

4.防护加警惕保安全，无知加大意必危险。

5.全生产，促精品工程。

6.平安要靠每一个人的，而不是要靠一个人做到就行。

7.百年大计质量第一。

8.绊人的桩不在高，违章的事不在小。

9.固安全防线，解后顾之忧。

10.多看一眼，安全保险，多防一步，少出事故。

11.安全生产人人管，事故隐患处处防。

12.安全第一必坚持，遵章守纪须牢记。

13.违章操作等于自杀，违章指挥等于杀人。

14.工作千头万绪，莫忘安全第一。

15.安全不离口，规章不离手。

16.忽视安全求高产，好比杀鸡去取蛋。

17.遵章守法细操作，整除隐患严落实。

18.违章违纪不狠抓，害人害己害国家。

19.全生产，促精品工程。

20.只有时时讲安全，才能事事保平安。

21.安全是最大的节约，事故是最大的浪费。

22.为了您和他人的家庭幸福，请遵守“安全工作规程”。

23.遵章守纪光荣，违章蛮干可耻。

24.安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。

25.安全第一，预防为主。

26.甜蜜的家盼着您平安归来。

27.忽视安全抓生产是火中取栗，脱离安全求效益如水中捞月。

28.专管成线，群管成网；上下结合，事故难藏。

29.骄傲自满是事故的导火线，谦虚谨慎是安全的铺路石。

30.管理基础打得牢，安全大厦层层高

31.居安思危，常备不懈。

32.开展安全月活动，深入贯彻安全法。

33.宁为安全操心，不让亲人伤心。

34.树立质量法制观念，提高全员质量意识

35.施工安全靠你我，幸福连着大家伙。

36.不怕千日紧，只怕一时松。

37.安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。

38.建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。

39.处处注意安全，岁岁全家团圆。

40.安全千金难买，命运自己主宰。

41.安全第一是真理，全家不能没有你。

42.最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。

43.质量是大厦的生命，安全是员工的生命。

44.安全你我共同的责任，平安你我共同的心愿。

45.安全施工，拥抱平安。

46.安全措施做足，家庭美满幸福。

47.蛮干是走向事故深渊的第一步。

48.人人讲安全，安全为人人。

49.幸福是棵树，安全是沃土。

50.心头常亮安全灯，平安生活伴人生。

51.铲除杂草要趁小，整除隐患要趁早。

52.加强质量管理，建设优质工程。

53.科技兴企，以人为本。

54.夯实安全基础，强化安全管理。

55.安全做得细，大家都受益；安全搞得好，效益跑不了。

56.严格要求安全在松松垮垮事故来。

57.落实安全规章制度，强化安全防范措施。

58.安全工作基本上是一本老经，要老经常念，老经新念。

59.人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全。

60.严明纪律，禁止随意妄为；遵守规章，禁止冒险蛮干。

尊敬的老师、学校领导：

我是xx年级xx班学生xxxx，家住xxxx村，因为xxxxxx被学校执行xxxxxx处分本人从即日起保证做到一下几点：

1、争取早睡早起，每周至少两次参加课室早读；

2、积极参加班级安排的卫生值日，按时参加周一班会；

3、如果没有回校上课必须电话告知班主任秦老师（138xx7915）或者发送请假短信，保证不让班主任担心。

4、在校期间不随意外出，请假外出期间在校外不违法乱纪，会注意安全，安全自负；

5、没有回校时，在校外发生的一切安全事故及违法后果由本人负责。

本人保证不再出现上述错误，请家长作证，如有再犯，请政教处根据学校相关规定同上述违纪行为一并追究，给予相关处分。请关心爱护我的老师、同学继续监督、帮助我改正缺点，争取更大的进步！

xxx

20xx年xx月xx日

上海电子发展有限公司84解毒机系列产品：本公司严格按照iso9000认证体系进行生产，现对本公司生产的84a004果蔬解毒机提供符合国家电子产品法律法规的质量保证：

1.提供2年保修服务，产品质量保证期一年，在质量保证期内，因产品质量问题发生的设备故障(人为操作不当原因致使设备故障除外)，上海威展电子发展有限公司84品牌事业部将提供免费更换新机服务。

2.在正常维修中，上海威展电子发展有限公司不负担寄出产品的运输费用。对于人为操作不当或不可预见性事件致使设备故障而导致的产品维修，上海威展电子发展有限公司承担产品维修过程中发生的修理调试费用，用户负担产品维修过程中发生的材料成本及产品运输费用。

3.对于84活氧果蔬解毒机的任何技术问题，上海威展电子发展有限公司技术人员做到有问必答，属于产品质量问题24小时内给予解答。

4.仅针对84事业部旗下威展电器专营店于20xx年8月1日淘宝活动出售的84a004活氧果蔬解毒机，以此做为凭据享受最高等级售后服务。

感谢您对84解毒机系列产品的支持。祝您生活愉快!

电器专营店

20xx年8月1日

1、使用一流的人才，创办一流的机构。

2、追求至善。

3、质量—的推销员。

4、重视合同，规范运作，确保质量，信誉。

5、平日用心做得好，企业提升跟着跑。

6、不转机制就转岗，不换观念就换人。

7、“上帝”在您心里，质量在您手中。

8、百名空言不如一个行动。

9、多流一把汗，多操一份心，网创一批优质品。

10、质量不仅由生产者决定，更应由顾客决定。

11、人人提案创新，成本自然减轻。

12、顾客满意是我们永远不变的宗旨。提供一流的服务，让顾客完全满意。

13、要想效益好，就要质量高。

14、强化服务意识，顾客才会再来。

15、提供一流的服务，树立一流的品质意识。

16、善战者，求之于势，不责于人，故能择人优势。

17、ISO9000不是口号，是实际的付出，行动的配合。

18、团结一条心，石头变成金。

19、M管理始于训练，止于训练。

20、坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务，创建一流企业。

21、凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。

22、急用户所急，想用户所想，在提高产品质量上下功夫。

23、正常的加以保持，异常的予以纠正。

24、老兄！品管不是空想，而是起而行的工作。

25、优质灌溉，缔造将来。

26、品管提高信誉，信誉扩大销售。

27、建质量效益之路，创质量效益之业。

28、质量创造生活，庇护生命，维系生存。

29、累积点滴改进，迈向完善品质。

30、你思考，我动脑，改善问题难不倒。

31、自主检验做得好，生产顺畅不得了。

32、得到顾客的满意和喜欢，就是好品质。

33、严师出高徒，精工出细活。

34、勿以小恶而为之，勿以小善而不为之。

35、贯标认证，人人参与，从我做起。

36、人人齐努力，创造好品质。

37、检验记录要可靠，统计分析才有效。

38、无严师，没高徒；不严格把关，难出公有制产品。

39、居安思危，提高责任感，坚持不懈抓产品质量。

40、用户是上帝，下道工序就是用户。

41、商场如战场，品质打先锋。

42、创造舒适环境，提高工作效率。

43、培育优秀人才，制造优良新产品。

44、建立质量体系，重在务求实效。

45、实施成果要展现，持之以恒是关键。

46、树立自我信心，把握各工段流程；消灭疵点起因，管理操作是关键。

47、若要产品好，个人品质要提高。

48、成功者找方法，失败者找籍口。

49、忧患图自强，荣誉思奋进。

50、质量做得好，错漏自然少。

质量是企业的生命，顾客的标准是就是我们的标准

和传统的昨天告别，向规范的未来迈进。

只有步入国际标准的轨道，才有无限延伸的空间。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

立足新起点，开创新局面。

质量是成功的伙伴，贯标的质量的保障。|

ISO9000——效率、效益之源

跨过ISO9000的门廊，步入21世纪的殿堂。

ISO9000——主客共享乐在其中。

ISO9000——跨世纪的通行证。

ISO9000——企业腾飞的翅膀。

贯标九千，飞越二千。

贯彻ISO9000标准，树企业新形象。

实施ISO9000标准，规范企业管理行为。

发挥ISO9000科学效应，促进企业走上新台阶。

建有质量文化的质量体系，创造有魅力、有灵魂的质量。

完善体系，深化管理，提高质量。

坚持质量第一原则，确保体系有效运行。

体系有效运行，销售蒸蒸日上。

走进质量天地，带来无限商机。

构造质量、环境、安全一体化的管理体系。

增强品质意识，强化安全观念。

环境优雅，造福大家。

安全做的好，生命有保障。

安全、节能、高效、优质。

贯标出质量，认证树形象。

开展体系认证，塑造一流企业。

质量求生存，认证得市场。

ISO9000认证，企业二次创业捷径。

筑质量长城，兴中华经济。

跨越今日的视野，扩展21世纪的眼光。

筑质量大堤，迎世纪挑战。

21世纪 一质量领先者的世纪。

未来的成功属于质量领先者

百尺竿头，更进一步。

铸造辉煌，唯有质量。

优质灌溉，缔造将来。

忧患图自强，荣誉思奋进。

立优质精神，构世纪蓝图。

时代精神演绎灵魂，优质精神构筑时代精神。

转变观念，转变作风，让企业文化生生不息。

正视危机，增强信心，艰苦奋斗，再创辉煌。

质量是企业永恒的主题。

质量存在于人类生存的一切地方

人类生活在质量的呵护之下。

质量——带给您看得见的未来，说不尽的精彩。

质量——恒古不变的致胜之道。

质量——价值与尊严的起点。

质量创造生活，庇护生命，维修系生存。

质量就是效益。

质量是提高企业效益的保证。

质量是第一竞争力。

质量：信誉的基石

质量是企业的生命

质量是水，企业是舟；水能载舟，也能覆舟。

质量，立业之本，管理，强业之路；效益，兴业之源。

今日的质量，明日的市场。

以科技为动力，以质量求生存。

以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益。

质量出效益，点滴成江河。

效益来源于服务社会的回报。

日复一日，精益求精；年复一年，效益满赢。

建质量效益之路，创质量效益之业。

长风破浪终有时，质量效益兴鸿业。

企业精神，品质第一。

品质第一，客户至上；相辅相成，共创繁荣。

创造有魅力的质量，造就忠实顾客群体。

顾客至上，改革求实，以人为本，团结进取。

质量安全，企业生命之源。

不论生产多忙，安全不忘；不论产量多少，品质不忘。

效率是生命，质量是根本。

立安思危，创优求存。

本公司对您购买的西安市区(县)路号小区栋单元室，建筑面积平方米的住宅作如下质量保证和承诺：

一、该房屋于年月日通过市建委组织的竣工验收，各项建市手续齐全，资质证编号为：建设工程规划许可证编号为;建筑工程施工许可证编号为;竣工验收备案登记编号为：预售许可证号为：

二、该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。

三、本住宅自交付之日起，在住户正常使用的情况下，本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。

四、住户对商品房验收完毕，接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期，也是本保证书签订日期，住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题，不在本公司保修范围之内。

五、经省级以上资格的专业部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。

六、住户人住后，有关住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的'工作不满，可向本公司投诉，我们将及时进行处理。

七、如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量问题，可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题，可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定，向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。

有关住宅质量保证书3

为维护住房消费者的权益，加强商品住宅质量管理，确保商品住宅售后服务质量和水平， 开发公司，对我单位开发建设的 住宅楼工程，承诺如下：

一、 工程质量保修等级 合 格 。

二、 工程质量保修范围、保修期限。

在正常使用条件下，房屋建筑工程的保修期限为：

(一) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的`该工程的合理使用年限。

(二) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

(三) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

(四) 电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

(五) 装修工程为2年。

(六) 门窗为1年。

(七) 地面、楼面空鼓开裂、大面积起砂2年。

(八) 卫生洁具、配件、给水阀门、水嘴1年。

(九) 灯具、开关、插座1年。

(十) 其他部位、部件的保修期限，由房地产开发企业与用户自行约定。

三、 质量保修责任。

(一) 本公司承诺保修的项目和内容，在接到用户保修通知后，七天内进行保修。

(二)

发生须紧急抢修事故(如上水跑水，暖气漏气漏水、燃气泄露、电器、设备故障造成停电等)，本公司接到通知后，立即到达事故现场组织承包方或物业管理部门进行抢修。非施工质量引起的事故，抢修费用由本公司或造成事故者承担。

(三) 在国家规定的工程合理使用期限内或保修期内，应确保地基基础和主体结构的质量，因质量问题造成人身和财产损害的，本公司承担损害赔偿责任。

(四) 因保修不及时，造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方负责赔偿。

(五) 《住宅质量保证书》未尽事项，执行国家有关的法律、法规规定。

(六) 下列情况不属于质量保证范围：

1. 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷。

2. 不可抗力造成的质量缺陷。

3. 用户自行添置、改动的结构、设施、管道、线路设备及其他装饰装修项目。

住宅质量保证书每户(套)一份。

公司或物业维修负责人 ，维修电话

建设(开发)单位(章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

发包人(全称)：__________

合同编号：__________

承包人(全称)：__________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__________

工程地址：__________

工程内容：__________

二、工程承包范围

承包范围：__________

三、合同工期

开工日期：__________年月日

竣工日期：__________年月日

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量符合合格标准(注：地基经复合地基工程处理后，经具有桩基础检测资质的单位进行复合地基检测并出具检测报告，其承载力应达到国家建筑工程质量验收规范和设计要求(不小于180KPa),方可认定为合格工程。复合地基工程如达不到合格要求需返工或基础选型设计变更的，所需额外增加的一切费用(包括检测费)由承包方负责)。

合同金额(大写)： 元(人民币)，￥： 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、竞标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图

8、工程报价、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：__________年月日

合同订立地点：__________年月日

本合同双方约定 后生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，正本肆份，副本肆份，双方各执肆份。

发包人：__________(公章) 承包人：__________(公章)

法定代表人或其委托代理人：__________ (签字)法定代表人或其委托代理人：__________(签字)

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地 址：__________ 地 址：__________

邮政编码：__________ 邮政编码：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

电话：__________ 电话：__________

传真：__________ 传真：__________

电子信箱:__________ 电子信箱：__________

开户银行：__________ 开户银行：__________

账 号：__________ 账号：__________

第一部分 通用条款

《建设工程施工公开招标投标文件》的“通用条款”，采用《中华人民共和国标准施工招标文件》20__年版第三章第一节“通用合同条款”。

第二部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下：

1.1本合同协议书;

1.2成交通知书;

1.3投标书及其附件;

1.4本合同专用条款;

1.5本合同通用条款;

1.6招标文件;

1.7标准、规范及有关技术文件;

1.8图纸;

1.9工程报价单或预算书。

合同履行中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、合同文件使用的语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用的语言为：中文

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关文件法规和规章 。

2.3适用标准及规范

2.3.1适用标准、规范的名称：现行的国家标准和规范、行业标准、规范等 。

2.3.2发包人提供标准、规范时间： 开工前七天

2.3.3国内没有相应标准、规范时的约定： 无 。

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸的日期和套数： 开工前七天提供图纸叁套

3.2发包人对图纸的保密要求： 不能传第三方或用于其它工程

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名： 职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

4.2 发包人派驻的工程师

姓名：__________ 职务：__________

职权：

5、项目建造师

姓名：__________ 职务：__________

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 按现状，合同规定时间 。

6.1.2将施工所需的水、电线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场所需的水、电由承包人负责实施，费用已包含在竞标报价。

6.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场内的施工临时道路由承包人负责实施，费用已包含在竞标报价。

6.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间： 根据实际需要 。

6.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前七天办好施工许可证、监理等手续 。

6.1.6水准点和坐标控制点交验要求： 开工前七天 。

6.1.7图纸会审和设计交底时间： 开工前七天 。

6.1.8协调处理施工场地周围地下室管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 所需款项由发包人负责 。

6.1.9双方约定发包人应做的其他工作：无

6.2发包人委托承包人办理的工作： 无

6.3合同签定约定：发出成交通知后30天内签订工程施工合同。

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

7.1.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无

7.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提供当月完成工程量报表，次月的施工计划表。

7.1.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按《通用条款》9.1(3)条执行 。

7.1.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：采购人和监理办公室各一间

7.1.5需承包人办理的有关施工场地接通、环卫和施工噪音管理等手续：按《通用条款》9.1(5)条执行。

7.1.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按《通用条款》9.1(6)条执行 。

7.1.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由施工单位组织保护，发包方协调处理。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构造物所发生费用由承包人承担。

7.1.8施工场地清洁卫生的要求：承包人必须按工程建设安全文明生产有关管理规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求;在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。

7.1.9 双方约定承包人应做的其他工作： 无 。

7.2合同签订的约定：发出成交通知后30天内签订工程施工合同。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间是：按合同签订后七天内 。

8.2工程师确认的时间： 承包人提供施工组织设计后3天内审查批准并提出修改意见。

9、工期延误

9.1对以下原因造成工期延误，经三方(采购人、监理、施工)确认，工期相应顺延;

9.1.1工程量变化和设计变更;

9.1.2一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;

9.1.3不可抗力;

9.1.4双方约定工期顺延的其他情况：通用条款约定之外非承包人原因造成的停工

9.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费每延误一天，按合同总价的万分之四，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限为合同总价的5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

9.3工期奖励： 无

四、质量与验收

10、工程质量

10.1发包人对工程质量的要求：合格

10.2双方对工程质量有争议时，请玉林市建筑工程质量质监督站仲裁

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：按相应验收规范要求验收的部位，必须经有关人员一同现场验收，按《通用条款》17.1执行。

五、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1本合同价款采用 方式确定。

采用综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：

风险范围以外合同价款调整方法： 。

13、工程量的确认

13.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日前 。

13.2另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完成的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

13.3计量方法

除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以执行广西现行的工程量计算规则计算的结果为准。

13.4计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标准。

14、工程款支付

14.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 承包人交清履约保证金和签合同进场施工7天内申请 。

14.2工程款(进度款)支付

关于付款周期的约定：按月进行中间支付，支付比例为月计量工程额的 %，工程款支付至结算总价的95%;发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后一次性拨付。

六、材料和设备供应

15、发包人供应材料设备

15.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符： 无 。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无。

(5)供应数量与一览表不符： 无 。(6)到货时间与一览表不符： 无

15.2发包人供应材料设备的结算方式： 无 。

16、承包人采购的材料和设备

16.1本工程由承包人自行采购的材料和设备的品种、品牌、规格、型号、质量等级必须要与报价水平相对应的材料并达到国家技术标准要求，不能以次充好，采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

七、工程变更

17、其他变更

合同履行中，发包人根据工程建设需要发生的对原工程设计变更所增加工程量，视为本协议应有的工程量，承包人不得以任何理由拒绝履行该项施工义务。

18、确定变更价款

发生设计变更后，双方约定如下：

18.1承包人提出变更价款的时间是： 实时或提前三日

18.2发包人暂定变更价款的时间是： 接到承包人申请后20天内

18.3凡因设计缺陷需要变更设计且按规定程序办理了设计变更而增减工程造价，增减的工程造价不超过成交价10%(含10%)的，工程量增加而引起工程造价增加额达到《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的招标标准的应当进行重新招标。

18.4工程量增减经审查批准后方能进行规划设计变更，对增减预算按规定由玉州区财政局和玉州区审计局进行评审和审计，工程量增减以玉州区财政局和玉州区审计局结论为准。

18.5凡是独立增加的设计，未列入该工程工程量清单招标范围的，不属于该工程的工程量增加，属于另外的独立工程，应按规定进行工程招投标或政府采购。

八、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定： 竣工后10个工作日内提供伍套竣工图给发包人。

19.2中间交工工程的范围和竣工时间： 发包人和监理工程师确定。

19.3支付与结算应以监理工程师认可，按设计图纸及有关技术规范要求完成的工程量为依据。完成的工程量应有承包人按监理工程师认可的计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按标价的工程量清单的单价或总额进行支付与结算;或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师与承包人双方商定或监理工程师确定的单价或总额价报采购人批准后进行支付与结算。工程结算款项根据审计结论，由财政部门审批竣工财务决算后结清。

19.4竣工结算由审计(或财政)部门对结算进行评审，承包方必须对送审的结算价真实性负责，如承包方有意违反工程造价管理有关规定夸大送审结算价，经审计(或财政评审)所审定的结算价与送审结算价相差超过工程造价管理有关规定的造价部分所产生的费用由承包方承担。

20、质量保修

20.1本工程缺陷责任期按《建筑工程质量管理条例》规定执行，从竣工验收证明书颁发之日计算。

20.2发包人代表签发缺陷责任证书后送交给发包人，并将一副本交承包人。申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。缺陷责任证书应由发包人代表在最迟的缺陷责任期满，及承包人按指令进行的工作已完成，并符合发包人代表要求的21天内，发出缺陷责任证书。

20.3在缺陷责任满后28天内，发包人出具证明，把合同价5%的保修金(无息)一次性付给承包人。

20.4质量保修的费用，在质量保修期内，属于承包人责任造成的质量保修费用，由承包人自行负责。

如果监理工程师指令承包人修复的项目不属于承包者责任造成的，由监理工程师与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。

九、争议、违约和索赔

21、违约

21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任： 。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任： 。

双方约定的发包人其他违约责任： 。

21.2 本合同关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：每拖延一天按成交价的万分之四赔偿罚款给发包人。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：承包人达不到工程约定标准执行返工至合格为止，返工费由承包人自行承担且工期不顺延 。

双方约定的承包人其他违约责任： 由承包人原因造成的损失，除损失费用自理和承担相应责任外(工期不顺延)。

22、争议

22.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，按下列第 1 种方式解决：

(1)向 玉林市 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向 玉州区 人民法院起诉。

十、其 他

23、工程分包

23.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不同意分包

分包施工单位为： 无

24、不可抗力

24.1 双方关于不可抗力的约定：

1、(6)级以上的地震;

2、(10)级以上的持续(3)天的大风;

3、(暴雨)级以上的持续(3)天的大雨;

4、(50)年以上未发生过，持续(3)天的高温天气;

5、(50)年以上未发生过，持续(3)天的严寒天气;

6、(50)年以上未发生过的洪水。

25、保 险

25.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：发包人自理。发包人委托承包人办理的保险事项：无 。

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

26、担 保

26.1 本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约担保金 。

(3)双方约定的其他担保事项： 无 。

27、合同份数

双方约定合同副本份数：正本肆份、副本肆份，发包人执肆份、承包人执叁份、代理机构执副本壹份 。

28、补充条款

28.1 施工人员人身事故保险由承包人按有关规定自行投保，该保险应不属于储蓄险等还本险。承包人在领取成交通知书之后一周内按有关规定向主管部门交纳，否则由采购人从最近的一期计量支付时扣缴。

28.2 承包人违约有以下情况之一者,采购人有权解除合同并另行发包工程。同时还追究因此造成的一切损失。

28.2.1 个人承包工程，包括承包人本单位及外单位人员承包，采购人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可证资格。

28.2.2 几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被采购人判定为没有能力履行全部合同条款的承包人。

28.2.3 就地转包全部的工程，以牟取转让费、管理费的承包人。

28.2.4 承包人自签定合同之日15日内，无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。

28.3 承包人如有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人，及其他暗分包个体户)，一经发现核实，采购人将采取驱逐该暗分包人措施，并对有关承包人给予罚款，罚款金额为该项目分包总额的 5% (视情节严重而定)。

28.4 承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

28.5 承包人使用的劳动力均按有关规定办理相应手续，凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

28.6凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

28.7通用条款和专用条款中所出现的“发包人”全部改为“采购人”。

28.8凡是独立增加的设计，未列入该工程工程量清单招标范围的，不属于该工程的工程量增加，属于另外的独立工程，应按规定进行工程招投标或政府采购。

28.9工程竣工结算后，施工单位必须提供不拖欠农民工工资的证明材料，否则不支付尾款(除质保金外，结算价的5%做为尾款)。

十一、工程质量保修书

工程质量保修书(市政建筑工程)

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.桥梁工程为 年(建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限);

2.道路工程为 年(建议路基、路面、桥面为2年);

3.排水(雨水)工程为 年(建议道路工程中的排水工程为3年);

4.绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 年;

5. 地下防水工程为 年(建议为5年);

6.其他附属工程为 年;

7.其他项目保修期限约定如下：

8、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

9、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年;

10、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期;

11、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;

12、装修工程为 2年;

13、室内外给排水和市政公用排水工程保修期限为 5年;

14、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

8、其他约定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为6个月(最长不超过24个月)，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、质量保证金比例：工程结算价的5% 。

2、质量保证金的返还时间及金额：待工程保修期满后一次性返还(无息)，(质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。)

七、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)__________ 承包人：(公章)__________

法定代表人或其委托代理人：(签字)__________ 法定代表人或其委托代理人：(签字)__________

统一社会信用代码：__________ 统一社会信用代码：__________

地 址：__________ 地 址：__________

邮政编码：__________ 邮政编码：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

电 话：__________ 电 话：__________

传 真：__________ 传 真：__________

电子信箱:__________ 电子信箱：__________

开户银行：__________ 开户银行：__________

账 号：__________ 账号：__________

“亮亮，亮亮……”

2005年5月6日，建筑老板徐和银和妻子发现两岁的儿子亮亮不见了，焦急地四处寻找。

为了找到小亮亮，亲戚朋友来了，左邻右舍来了，全连的职工群众也来了，连队周围方圆10公里被几十人拉网式地找了个遍，但就是没有亮亮的影踪……小亮亮，你在哪里？

一封匿名信

5月6日下午3时许，徐和银来到乌鲁克垦区公安局刑警大队报了案，刑警立即会同农二师三十二团派出所组织警力赶赴现场。民警通过走访调查，分析有人蓄谋藏匿或拐骗孩子的可能性比较大。

5月8日早晨，徐和银在自家院子门口发现了一封匿名信，信中说：“徐老板，你儿子在我手上。4天之内往我农行的账号上打8万元钱，不要报警……”有了这封信，乌鲁克刑警大队将此案定性为绑架案。案情有了重大发现。

民警通过匿名信上留下的银行卡号查出“办卡人”的身份：陈爱民，男，34岁，住三十二团团部，现为三十二团派出所联防队员。然而经核查，陈爱民并无作案时间。

神秘持卡人

这起绑架案立即引起了兵团党委、兵团公安局党委、农二师党委的高度重视。5月11日，兵团、农二师有关领导就此案作出批示，要求尽快侦破此案，确保人质安全。当天，农二师公安局立即组成了以师公安局主管刑侦的局领导刘联文为组长、刑警支队队长刘建平、垦区公安局局长陈增林、副局长杜保强为副组长的“5．8”专案组，抽调25名业务熟、能力强的民警在三十二团和库尔勒市全面展开侦查工作。

5月8日，专案组派出一组人员到库尔勒市围绕银行账号展开调查。经查，该账号是在农业银行办理的银联卡，前后只有两次业务记录，两次业务都是一人所为。民警分析，办卡人是利用伪造的身份证办理的储蓄卡，办卡人和作案人相互勾结，其中一人必定与受害人及案发地有紧密联系，作案人是有预谋有准备的。

办案人员根据银行的录像资料，开始了大面积的排查。经过辨认录像资料，警方初步判断此人戴一顶电工帽，手有摸腰后部位的习惯。民警们赶到库尔勒市新城变电所，让变电所的同志看看是不是他们的人。“不是，不是！”变电所的领导先后进行了辨认。看着民警们憔悴的面容、失望的眼神，变电所领导有些不忍心，建议把下属的几个施工队的领导叫来认一认。好！民警们眼睛一亮。很快施工队的领导都来了。其中一个领导说此人很像他们工地上一个叫王华的人。

但是经过调查，这个叫王华的工人不是持卡人，因为按照银行提供的持卡人取钱的时间记录，当时他并不在库尔勒。

时间一分一秒地过去，5月12日是作案人要求付款的最后期限。

在案情分析会上，专案组组长、农二师公安局主管刑侦的副局长刘联文认为，为了保证人质安全、稳住作案人，必须立即向作案人指定的账号上存款，但是这个银联卡的账号在全国各个银行和自动柜员机上都可以取钱，仅库尔勒就有40多部柜员机。警力有限，蹲守抓捕非常困难。

经过专案组研究并与农业银行相关部门协调，农行利用技术手段，使作案人所持账号只能查询到款项，无法提取现金。在布置好以上工作后，警方往作案人所持账号上存入了两万元钱，以引蛇出洞。

16时许，银行打来了电话，办卡人真的出现了。民警立即赶去抓捕，但与取款人失之交臂，扑了空。嫌疑人没有抓上，但他这次出现给警方确定了大致抓捕范围。

计捕嫌疑人

与此同时，负责在案发地调查的办案民警经过几天的调查，终于获得了一条有价值的信息――与受害人徐和银家一路之隔的周俊才疑点重重：他有作案的时间；这几年开服装店、翻盖新房，家中已是负债累累；周俊才连续几天情绪反常，有意辩解自己与孩子无关，还特别热心地帮助四下寻找。但专案组也有不同声音：周俊才和徐和银两家门对门，徐可以说是周的恩人。周的房子是徐垫钱给修建的，因为周家中困难，徐还借给他4000多元钱，并有借条。亮亮失踪后，周还跑前跑后帮着寻找。

专案组副组长、乌鲁克垦区公安局副局长杜保强果断地说：“破案不能靠想像，要让证据说话。调出周俊才的借条，比对字迹。”

为了不打草惊蛇，专案组决定立即调查周俊才。当天，民警以“有人指控周参与”为名将周带到派出所。周说近期没有，可能是别人认错了。民警让其写份保证书，保证今后不再。喜讯传来，保证书和匿名信字迹相同，确认周俊才是该案的重大嫌疑人。办案人员当即拘留周俊才，控制其家人，以防案情泄露。

直扑持卡人

审讯中，民警发现周俊才的妻弟赵行伟在库尔勒打工，之后在对周俊才家进行搜查时，提取了赵行伟的照片。指挥部迅速将照片通过网络传到库尔勒的办案民警手中，以进行比对。没错，持卡人就是赵行伟！

由字迹“比”出周俊才，从照片上认出了赵行伟，此时专案组民警的心中更有底了。专案组分析，赵行伟几次都没取到钱，可能正想问周俊才是什么原因。而此时民警已控制了周俊才的手机和家中固定电话。利用赵行伟的这种心理，民警让周俊才给赵打电话。民警要求周俊才告诉赵有封信让班车司机给他带去。周俊才在民警的监控下，给赵行伟打去了电话。当晚，民警找到曾经为周俊才带物品给赵行伟的班车司机配合。5月13日凌晨3时30分，车到达与赵事先约好的路口，民警当场抓获赵行伟，并在其租住的房内搜出储蓄卡和办卡用的陈爱民的身份证。

正与邪的较量

13日，周俊才得知妻弟被抓获后，经过进一步审讯开始交代：他在2005年3月与三十二团十连李全(化名)多次密谋对亮亮实施绑架，并由李全将小孩拐卖。5月6日清晨，周俊才伙同李全绑架小孩后，由李全向徐家投递了勒索信。

获得这一情况后，专家组立即对李全进行控制，同时进行搜查，但未发现受害人亮亮的下落。经过审讯，李全拒不承认与周俊才共同犯罪。

周俊才供认与李全共同犯罪，并将绑架的小孩交给了李全，而李全拒不承认参与作案，更无从知晓小孩的下落。其中一定有秘密。

专家组进一步制定侦查方案，从已掌握的案件事实人手，扩大侦查范围，加大审讯力度，围绕周俊才、李全的居住、活动区域展开全面搜索、调查，但案件仍无进展。审讯人员认为周、李的供述必有一假。鉴于上述情况，专家组立即与兵团公安局刑警总队和技术侦查总队取得了联系，寻求技术支持――用测谎议进行检测。

5月19日凌晨4时许，审讯组采取教育疏导、政策攻心等办法，终于瓦解了周俊才最后的心理防线，周俊才如实供述了作案动机和经过。

2005年初，负债累累的周俊才产生了敲诈他人钱财的犯罪动机，并将目标确定为同连队的亮亮的父亲徐和银。

4月初，在三十二团十复印店，周拾到一张身份证复印件，便让其妻弟赵行伟办理了一张银联卡。5月6日10时许，周俊才准备骑摩托车去团部服装店，看到亮亮在家门口玩耍，便上前抱起小孩用准备好的胶带将小孩口、鼻封住抱在怀中，并用自己的衣服掩盖。之后，周骑上摩托车带上小孩，在三十二团三支干桥以北700米处停下车，见孩子没了气息，便将小孩装入袋中，扔到便道旁的排碱渠，之后又用水草和泥土掩盖。5月7日晚，周俊才将匿名勒索信投放在亮亮家门口，并通知赵行伟这几天有人要往账上存款，随时准备取出。周俊才被抓获后，为逃避法律制裁，试图将罪责嫁祸给李全。

2005年8月，农二师检察机关依法对周俊才、赵行伟提起公诉。农二师中级人民法院受理此案后，依法做出判决：被告人周俊才犯绑架罪、诬告陷害罪和妨害信用卡管理罪，判处死刑、剥夺政治权利终身并处罚金；被告人赵行伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑1年并处罚金。一审判决后被告人周俊才不服提出上诉，2005年12月26日，自治区最高人民法院经二审后作出维持原判的判决，并经过死刑复核程序下达了死刑执行令。2005年12月30日12时许，农二师中级人民法院根据自治区最高人民法院下达的死刑执行令，依法对罪犯周俊才执行枪决。随着一声清脆的枪声，一个罪恶的灵魂就此消失。

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检测，待产品被确认合格后再装箱发货。

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在48小时内可到达现场并开始维修。

3、服务原则：产品保修期为60个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计，

单位：栖霞市弘儒生物标本有限公司

迈向质量时代、建设质量强国

推动“三个转变”、建设质量强国、打造经济升级版、实现质量强国梦

增强质量意识、培养职业精神、践行核心价值、强化质量效益、服务转型升级

质量提升、标准引领

传递质检信任、引导质量消费

夯实质量基础、共建质量强国

共建质量大业、共享发展成果

坚持以质取胜、打造中国质量

提升质量调结构、增长效益促转变、推进质量共治、开创质量时代

更高质量的发展、更高品质的生活、质量检验客观公正、服务企业、引导消费、重视质量安全、促进社会和谐

适应经济新常态、实现质量新跨越、建设质量强国、共创美好生活

履行质量安全主体责任、推进质量诚信社会共治、品质引领新常态、共筑质量强国梦、推进质量发展、助力产业升级

xx市锋华尚不锈钢制品有限公司一直坚持品质第一，共创辉煌的经营理念，全部采用名牌优质原材料，严格按照企业执行标准Q/FHS1-20xx要求生产，并通过ISO9001：20__国际质量管理管理体系认证。我公司所产不锈钢管质量上乘，产品精湛，能极大的满足于广大客户的需求。

为保障广大客户和本公司的合法权益，并给予各客商充分的信心，对本公司对生产、销售的不锈钢管的产品质量作出如下承诺：

凡本公司生产的不锈钢管在正常使用情况下（不跟酸性、碱性、锈水及其它腐蚀性物质接触，不跟铁器等其它硬性物质摩擦）不生锈。如用户在在正常使用情况下，一年内出现严重生锈（点锈除外），经抛光处理后仍出现同样生锈现象，本公司按1：1回收生锈的不锈钢管加工物，并按市场价格赔偿加工费，但在清洁时如使用酸碱性化学物质等人为因素，而出现锈迹时，则不在本公司承保范围内。

保证人：

20xx年xx月xx日