管道安装承包合同范文
全文共 1405 字
+ 加入清单甲方:
乙方:
甲方根据公司生产实际需要,将泵送管安装工作承包给乙方,为了明确双方的权利和义务,特制定本合同以共同遵守。
一、合同期限:_年_月_日起至_年_月_日为止。
二、工作内容:混凝土固定泵输送管的管理,安装拆卸、清理保养及人员安全等。
三、工作责任:
(一)甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料。
(二)乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作。
(三)乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作安全工作。 并遵守下列条款:
1、凡是甲方所有工地需要混凝土输送的管道,均由乙方组织固定熟悉人员按时调配,安装加固或拆卸(固定泵定位)。如延误工程,则每30分钟内乙方应承担延误损失费100元。
2、在混凝土泵送时,必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位。接管工负责现场泵送部位的指挥工作,并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作。
3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程,防止管子爆破等事故,确保人身安全。在安装和拆卸作业中,严格按规范操作,如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身安全等事故,均由乙方自负。
4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养,及时入库,堆放整齐,做到入库和出库办理手续,每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点,如有物件缺少,则按价赔偿50%。
5、如现场管子接好,项目部延迟开工或取消,计划经营部或调度值班室应及时通知乙方,否则现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿。
6、乙方不得在甲方之外承接业务,如乙方私自承接业务,甲方可单方终止合同并罚款10000元。
四、 计酬方式:
当月方量不足_立方时,按每人每月_元保底工资结算;超过_立方时,超出部分按1.1元/m3计酬(保底_人,如不足_人,按实际人数发放保底工资)。
1、甲方支付乙方管理费每月1100元,电话费补贴150元。下属接管人员电话费补贴每人每月50元(限X人);若不能及时将现场情况反馈给相关人员,则扣除当月电话费。
2、甲方同意乙方采用计时报酬,对其他人员进行酬金分配,但必须由甲方直接支付到个人。如乙方对下属员工分配不公,影响生产,由此造成的损失由乙方负责,甲方及时介入协调处理。
五、劳保福利:
在承包期限内,甲方给乙方(限_人)发放必需的劳保用品,享受公司员工待遇(不包括养老保险)。
六、安 全:
1、承包人必须严格执行公司的各项安全、质量管理规章制度,并教育培训所辖员工。
2、安全指标:全年重伤以上事故为零,轻伤1人以下。且保险公司赔付以外的费用,承包方自行承担。
3、泵管的库存管理、运输、安装、砼浇注到泵管拆卸等全过程的人身、财产、设备安全都由承包方全面负责并承担相应责任。
七、其他约定事项:
为了保证乙方使用的甲方技术资料和设备工具不受损失,乙方同意交纳保证金人民币_万元(从工资中扣取,每月扣_X元)。如合同终止,乙方必须如数移交技术资料和配管物件,甲方才将保证金退还给乙方。
八、违约责任:
如乙方未按合同约定的事项履行工作责任,甲方有权单方面止合同,并没收保证金。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
更多专题范文
建筑安装工程承包协议
本协议由以下双方于今日签订:
甲方:(以下简称甲方)
地址:(地址)
联系人:(联系人)
电话:(电话)
乙方:(以下简称乙方)
地址:(地址)
联系人:(联系人)
电话:(电话)
鉴于甲方拟委托乙方进行建筑安装工程,双方根据平等、自愿、诚信的原则,经友好协商,达成以下协议:
一、协议目的与范围
本协议的目的是明确双方在建筑安装工程中的权利与义务,确保工程质量、安全和进度。工程范围包括但不限于建筑物的结构设计、施工、安装和调试等。
二、工程承包规定
1.工程期限:工程自今日开始,预计结束日期为(日期),具体结束时间根据实际情况而定。
2.工程价款:工程总价款为(金额),该价款为含税价,已包含材料费、人工费、设备租赁费等全部费用。
3.工程进度:乙方应根据工程实际情况,按照甲方要求的时间表进行施工,确保工程按时完成。
4.施工场地:乙方应按照甲方要求在指定的施工场地进行施工,施工场地应满足工程需要,如因场地原因影响工程进度和质量,甲方应承担责任。
5.材料供应:工程所需材料由乙方自行采购,乙方应保证所采购的材料符合工程质量要求,甲方有权对材料进行验收和抽查,如发现不符合质量要求的材料,甲方有权要求乙方更换。
三、质量保证与验收标准
1.质量保证:乙方应保证所安装的工程全部达到国家相关标准和规定的质量要求,同时保证其使用寿命和性能。
2.验收标准:工程完成后,甲方有权进行验收,验收标准应符合国家相关规定和双方约定。如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方返工或整改。
四、安全管理与责任承担
1.安全管理:乙方应制定工程安全管理制度,确保工程安全,并按照国家相关规定配备安全管理人员。
2.责任承担:如因乙方原因造成安全事故或损失,乙方应承担全部责任。如因甲方原因造成安全事故或损失,甲方应承担全部责任。
五、争议解决与违约处理
1.争议解决:如在执行本协议过程中发生争议,双方应首先友好协商解决;协商无果的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2.违约处理:如因一方违约导致对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。如因乙方原因导致工程未按时完成或质量不符合要求的,乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求的,甲方应承担相应的违约责任。
本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:
设备安装承包合同
发包方 :(以下简称甲方)
承包方 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。
1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)
2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。
3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。
4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。
5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。
6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。
7. 付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕)
8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
9. 奖罚条例:在轧机基础施工过程中如超出工期,乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工,甲方奖励乙方每日1000元。
10. 违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。
11. 本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方 : 乙方:
年月日:
安装劳务合同
发包单位: (以下简称甲方)
承包方:___ ___(以下简称乙方)
联系电话:___________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装分管式空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及乙方安装分管式空调
安装工程开工日期:20xx年 月 日; 竣工日期:20xx年 月 日;
第二条 乙方安装调试分管式空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:
(1)、20xx年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20xx年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20xx年 月 日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意。
第四条 价款结算方式及期限:
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币:____________________元(大写: );
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__%)__________________元(大写: );
(2)工程尾款(占合同总金额的__%) 元(大写:_______________________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。
3、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。
第五条 违约责任
1)、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额500元的违约金,如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
5、乙方承担安装过程中99.9%的安全责任,甲方承担0.1%的安全责任。
2)、甲方责任:
开工前,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为3年。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。
第九条 本合同一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑安装工程借款协议书
本投保单由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向本公司投保建筑、安装工程险的依据。本投保单为该工程保单的组成部分。
本投保单在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。
投保人:__________地址____________
联系人:__________电话____________
│工程关系方│名称和地址│是否被保险人│
│所有人│││
│承包人及其承包能力(级、类)│││
│转包人及其承包能力(级、类)│││
│其它关系方│││
│工程名称和地址│
│工程期限│
│首批被保险项目运至工地日期│______年____月____日│
│建筑、安装工程期限│自______年____月____日至______年____月____日│
│保险项目和保险金额│
│保险项目│保险金额│费率‰│免赔额│特别约定│
│(1)建筑安装工程(包括永久│││││
│和临时工程及物料│││││
│(2)安装工程项目│││││
│(3)场地清理费│││││
│(4)被保险人在工地上的其它│││││
│财产(列明名称)│││││
│(5)建筑、安装用机器、设备│││││
│及装置(另附清单)│││││
│保险金额合计人民币│
│保险费:人民币│
│工程详细情况│
│体积:长、宽、高、层数、地下室层数││
│基础施工方法,挖掘深度││
│主体工程施工方法││
│工地及附近自然条件情况│
│地形特点││
│地质及底土条件││
│地下水水位││
│最近的河、湖、海的名称、距离和以往││
│最高、一般和最低水位││
│以往最大降雨量纪录││
│以往遭受自然灾害纪录││
│请随同本投保单提供下列文件:│
│(1)工程合同│
│(2)承包金额明细表│
│(3)工程设计书│
│(4)工程进度表│
│(5)工地地质报告│
│(6)工地略图│
│(7)承包人的施工承包许可证│
│(8)转包人的施工承包许可证│
││投保单位签章:│
│保险单号码:││
│签发日期:签单:│______年____月____日│
防护栏安装工程安全合同
甲方:
乙方:
为了保证街区改造项目楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条:甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条:乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.乙方自备空调护栏安装所需要的`机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3.乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
5.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
6.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
8.乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。
10.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
12.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
建筑材料安装工程施工合同
甲 方: 合同编号:
乙 方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方因工程的需要,将该工程委托给乙方负责施工。为确保施工进度和质量,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称:莱阳红星美凯龙项目
二、工程地点:山东省莱阳市龙门路51号
三、工程内容:
1、本工程范围内所有的避雷工程和相应的接地装置、等电位安装,包括但不限于变配电所、电信机房、 空调机房等所有机房、广播室、消控室、泵房等地的避雷等电位装置的安装调试;
2、本工程范围内电气工程的布线系统的管线敷设,10KV变配电所低压柜至大楼各层、屋顶配电间的缆线敷设和调试,层配电间至各层动力、设备照明的管线电缆敷设和调试。
3、本工程范围内低压电柜、箱(套)的安装和调试,包括但不限于电信机房、广播室、消控室、空调机房、末端空调风机、防火卷帘门电源、各种电源、各种电梯、泵房及电气图纸上含有的其他设备的电气箱、柜的安装调试;
4、本工程范围内机电设备的电源接线及管线的敷设和接线,包括但不限于电信机房、广播室、消控室、空调机房、末端空调风机、防火卷帘门电源、各种电梯、泵房及电气图纸上含有的其他设备预埋管线和电线电缆的安装调试;
5、本工程范围内室内照明(含应急)线缆的电源箱柜、分配电箱等的安装及管线敷设,包括但不限于走道、共享空间、大厅、门厅、办公区域、卫生间及疏散楼梯内的各种设备房、弱电机房、屋顶电梯机房等照明线路的电源箱柜、分配电箱、用户末端表箱的安装及相应缆线的敷设和调试;
6、本工程范围内室内照明(含应急)灯具、插座和开关的安装和测试;
7、本工程范围内广场、室内灯箱电源(如广告灯箱、屋顶广告牌)、景观动力及景观照明的控制箱柜灯具的安装调试和管线敷设和广场背景音响广播管线敷设(工程中其他合同有规定由供货厂家安装的除外);
8、本工程范围内上述管线敷设(楼板内、墙洞内)的预埋和预留孔洞。所有穿越楼层和层防火分区的桥架、管线的孔洞均用防火包和防火堵泥封堵。预埋孔洞较大时,制作安装托架。封堵后美观大方,穿越防火分区的桥架内用防火堵泥封堵。
9、广场投光灯、屋顶、墙面广告牌投光灯、玻璃幕墙内投光灯管线敷设和灯具安装调试,树状内LED灯,各种店招的供电电源管线敷设调试;
10、乙方负责将卷帘门控制箱电源线敷设,引入卷帘门控制箱(预留箱门长+宽长度的导线余量)。接线由卷帘门施工单位负责。
11、运输卸货:电缆、电柜、桥架、灯具等所有电气设备、材料的卸货由乙方负责,在项目部划定区域内堆放整齐。原则上项目部塔吊应配合乙方卸货。如场地实在无条件使用塔吊,电缆和电柜单体物件重量重的货物由项目部租用汽吊配合。
12、本工程范围内电气设备的调试和报验;
13、不含本工程所需的网络通讯、视频、监控设施的管道敷设和安装;
14、乙方负责该安装范围内所有已经安装好的成品保护工作,安装专人对安装的电气部分进行保管,直 至交付商场为止;
15、乙方提供全部成套交工验收资料和竣工图纸。
四、 承包方式:乙方包工、包安装、包质量、包安全、包场内运输、包调试及施工(含室内运输)用工具由乙方自理。甲方除提供施工用水、电外不做任何补贴。
第二条 工程量、造价及工程价款的支付与结算
一、 工程量、造价:
1、工程量:
1) 公共走道共享空间(按实际施工区域面积结算)
2) 建筑主体预埋、管线电缆敷设、箱柜安装等(按工程主体建筑面积结算,但扣除孔洞面积)
3) 屋顶预埋施工(按照屋顶正投影面积计算)
4) 广场电气施工(旗杆灯、广场照明灯具、景观水池、广告灯箱等电缆敷设)(按广场实际面积结算)
注:工程量为设计图纸所示的工程量:建筑面积、广场面积、公共装修、屋顶面积的计算以甲方预决算、审计部门确认的面积为准进行结算。
2、本工程采取包干单价的形式,详细包干单价如下:
1)公共走道共享空间 16元/m2
2)建筑主体预埋(扣除孔洞面积) 7元/m2
3)屋顶预埋施工 5元/m2
4)广场电气施工 3元/m2
注:(1)按价格单所报“综合单价”,工程量以图纸按实结算,结算最终以甲方预决算、审计为准;
(2)上述单价所列作为结算的计算依据,但相关的单价已经涵盖本合同第一条第三“工程内容”所列的全部电气安装部分内容,无论该合同相应条款是否完全表述明晰。
(3)奖励:双方约定本项目验收时乙方施工质量达到优良、一次性验收合格并在日常管理中配合甲方项目部管理,施工完成后,甲方给予乙方20万元作为奖励。
二、合同总价:最终价格以甲方预决算、审计为准。本工程定价方式为单价包干形式,包干单价经确认后,不因任何价格变动、市场因素、政策原因做任何调整。
三、合同价款内容包括:范围内所有内容施工费、施工管理费、施工安全费、竣工前保护、间接费、保修费及税金。
四、桥架由甲方提供,乙方负责安装,安装费强电桥架为桥架价款的15%,弱电桥架为桥架价款的20%。
五、工程款支付:本合同签订并在乙方进场后,工程中途按每月完成的工程量支付80%的工程进度款,竣工验收合格、并对所领材料(灯具等)进行核算后经甲方预决算、审计部门的审计计算后付至工程决算总价的95%,余5%质保金从最后一次付款开始开始贰年内无质量问题后付清。
六、工程总价中包括乙方下述人员的工资性收入:
项目负责人 6000元/月;13万平方以下配有5名能带领电工独立施工的高素质主管(建筑面积13万平方及以上配8名能带领电工独立施工的高素质主管),工资4000元/月;电气预埋主管1名工资5000元/月;主管兼任安全员;资料员1名 3000元/月。
以上人员统一由甲方项目部管理,各单报项目部存档,如有缺岗按上述工资标准扣除。
第三条 执行标准技术要求和工程质量
一 本工程施工按国家标准GB50303-20__《建筑电气工程施工质量验收规范》执行;
二 布线系统和继电器保护系统的交接试验按GB50150《电气设备交接试验标准》规定;
三 直埋于地下或楼板内的刚性导管在穿出地面(楼面)部分应采取保护措施;
四、凡明设导管均须做防腐处理。
五、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。
六、对固定电气线路,设备和器具的支架、螺栓等部件不得采用熔焊连接。严禁热加工开口。
七、导管在变形缝处应设补偿装置。
八、明配导管应排列整齐,固定点间距均匀、安装牢固,按规范设置管。
九、室外埋地导管埋置深度≧0.7m,管口应设置在盒、箱内。
十、所有管口在传入电线电缆后应作密封处理。
十一、电缆按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m,回路标记应清晰、编号准确。
十二、同一回路的相线和零线敷设在同一线槽内。同一电源的不同回路有抗干扰要求的用隔板隔离,或采用屏蔽护套一端接地。
十三、三相或单相交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内。
十四、支线间不允许串联连接,管内电线不得有接头。
十五、灯具固定牢固可靠、不得使用木楔,大型花灯的固定及悬吊装置必须超过灯具2倍的荷载;
十六、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与相同的干线连接,不得串联连接。
十七、接地模块顶面埋深不应小于0.6m,并应垂直或水平就位,不得倾斜设置,保持与原土层接触良好。
十八、接地模块应集中引线用干线把接地模块并联焊接成一个环路。
十九、所有避雷引下线、暗敷处用卡钉分别固定,明敷处应平直、无急弯、与支架焊接处油漆防腐。
二十、凡利用金属构件,管道做接地引线时,应与接地干线间焊接跨接线。
二十一、避雷针应位置准确、焊接固定、焊缝饱满、焊接处补刷油漆,建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
第四条 工程期限
本合同总工期为天,从 年 月 日开始至 年 月 日完工,乙方应按流水作业组织施工。其中如有紧急需要的紧急部位,在接到甲方书面通知后按甲方施工部门规定的期限内突击施工完成任务。
第五条 安全施工
一 乙方进场前必须在甲方的安全保卫部门缴纳拾万元的安全保证金(在第一次支付工程款时扣除),乙方在施工全过程中未发生任何安全事故时甲方将全额无息退还。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
三、乙方应对其派驻施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担责任及发生的费用。
四、在乙方进场施工至交付工程的整个期间,必须自行负责保管和保护电气设备、管线、灯具等的完整和完好性。甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外,未经乙方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,乙方应加强安全保卫工作。
五、乙方应在其认为必要的处所与甲方施工安全管理部门协商并经同意后设立安全警告牌或安全公告栏。
六、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。
七、本工程单价已包含加工和施工安全费,发生质量或乙方施工人员安全伤害事故时由乙方负责处理,造成工程师或第三者损失(伤害)时由乙方按照国家规定负责处理及赔偿。发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。
第六条 甲、乙双方职责
一、 甲方责任:
1、 审核乙方开工前提供的施工组织设计方案。向乙方提供必要的场地、仓库堆放设备材料及施工用电、水,提供必要的脚手架搭设材料和提供适当的住所场所。
2、 按工程进度向乙方支付工程款。
3、 监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、 对甲供材料尽快组织人员对器材进行验收。
5、 组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
二、乙方责任
1、乙方对施工安装质量和其所提供的材料、制作质量负责。
2、凡安装电工、焊工、调试人员必须持证上岗。进场前将上岗证复印件交项目部安全科登记存档,无证人员一律不准上岗。
3、按甲方提供的电气工程施工图提交施工方案。
4、负责收好各类隐蔽工程,接地电阻、绝缘电阻和空载、负荷等试运行记录。
5、负责各(牵涉到电气)工程、设备交接资料收集保护、无遗漏缺项、符合工序要求,并具可追溯性。
6、参与甲方对进场电气材料的验收,进场的材料必须符合质量要求,并收集出厂合格证、质保书、检测报告及产品生产许可证副本等有关施工质量报检资料(如有困难,甲方项目部电气施工员负责协调解决)。
7、乙方进场后,必须按照国家有关规范标准施工,确保施工质量;必须文明施工、安全施工消除一切安全隐患,并负责将操作区域清理干净,如因操作人员违章发生安全事故,其责任由乙方自负。
8、乙方在施工中应自觉接受工程师、甲方或监理工程师的质量监督,随时接受工程师、监理方的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。
9、如乙方在施工中发生质量事故,应及时书面报告工程师。
10、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
11、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有相关设备和器材在整个工程期间均由乙方妥善保管和监管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
12、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
13、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如有损坏甲方或商户的财产,由乙方负责赔偿。
14、如甲方在核查中发现乙方在施工过程中未按需方要求施工,并有重大浪费、故意抛弃现象,甲方有权提出追偿损失要求
15、遵守甲方现场施工管理部门制定的所有关于管理的规章制度并服从甲方施工管理部门的现场调度。
三、乙方保管及与项目配合责任
1、配电柜(连接铜牌、器件的保管):
乙方须提前两个月向甲方施工管理部门提交配电柜间安装门、窗、锁计划,待施工管理部门审批后甲方须于2~3个月内安排装潢工程队做好门、窗、锁安装工作;门、窗、锁齐备后,乙方进行配电柜安装,完毕并经检验合格后交予乙方,乙方在商场整个电气工程完毕移交甲方商场物业这一时限内,乙方对配电柜负全权看管责任,期间若发生偷盗及毁损,乙方应全额赔偿,在乙方工程款中扣除相应费用。
2、灯具:乙方一旦领用即承担看管责任,直至交付商场物业前乙方自行保管,期间若发生偷盗及毁损,乙方应全额赔偿,在乙方工程款中扣除相应费用。
3、 电缆:甲方仓储部门办理电缆入库手续,并做好电缆台账。乙方领用过程中,办理好相关领用手续。乙方一旦领用即承担看管责任。如有偷盗及毁损乙方应全额赔偿。
4、 电气辅材(电线管、金属暖管、铜鼻子、包布等):
乙方在领用后应及时核对数量,保证甲方仓储部门电器辅材的零库存。施工完毕后,乙方应做到工完场清,如在施工现场发现辅材,甲方按相应辅材原值对乙方进行罚款。乙方在施工期间对电器辅材负有保管责任,期间若发生偷盗及毁损,乙方应全额赔偿,在乙方工程款中扣除相应费用。
5、 乙方对本工程所有安装的电气设备、灯具等,均负有看管责任,直至交付商场物业为止。乙方看管人员在安装及装修期间,应与项目部的安保互为配合、联动;甲乙双方均对遗失部分负责,如在看管期间有损坏、偷盗,乙方负责对被盗部分损失赔偿。
第七条 奖励与违约责任
一、消除以下电气施工常见通病及应达到的质量要求
1、 电缆桥架、线槽、电管必须可靠跨接与接地,确保安全。穿墙穿楼板穿越防火分区孔洞和桥架内应用防火包、防火堵泥封堵,确保消防安全。
2、 JDG紧定管连接坚固螺丝应拧紧(断头),保证接地保护连接有效,电管端口包括进入配电箱柜应装有橡胶护套,确保电线免遭绝缘破损。
3、 吊顶内电管敷设,原则上管径Φ32(含)以上的电管不得与装饰吊杆共用吊杆,需打独立吊杆。Φ32以下出线应加套金属软管,固定安装,不能随意接线。管路敷设遇有转弯或其他缺失吊杆处应补打吊杆,保证管路平整美观。
4、 桥架内电缆布置应横平竖直,绑扎固定,组号标识标牌,线缆放毕,全部盖上桥架盖板。
1) 线槽内电线电缆总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不应超过30根,不同回路电缆应分别敷设。
2) 桥架内电缆总截面(包括外护层)不应超过桥架内截面的40%,控制电缆不超过50%,不同回路电缆应分别敷设。
5、 配电箱内开关、电缆、电线须做出标识、标牌,以利于检修维护。
6、 立式配电柜安装前,查清柜安装区域的标高,柜底槽钢的底座高于所在区域地坪50~100mm。
7、 必须消除上述常见通病,如达不到质量要求,甲方提出整改(包括其他整改事项),乙方必须在限定的时间内整改完毕并通过监理公司的验收,否则甲方有权另请其他施工单位整改,费用直接从乙方工程款中扣除。
二、有效控制电缆损耗
1、根据20__江苏安装定额,第二册,第497页,电线电缆损耗为下表:
序号材料名称损耗率表(%)
1绝缘导线1.8
2电力电缆1.0
3控制电缆1.5
注:绝缘导线、电缆,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。
2、 工程竣工后甲方决算部门根据甲方技术部签字确认的竣工图对乙方施工用
电线电缆损耗进行核算,如超过上述规定的损耗率,费用由乙方承担,在乙方工程款中扣除。乙方负责提前开出电缆采购清单,经项目部电气施工员审核确认后采购。机房仓储部门办理电缆入库手续,并做好电缆台账。乙方放电缆前首先明确工程负责人,用皮卷尺测量每根电缆实际铺设长度并填写电缆线发放使用明细表(见附件)。填写电缆的起始点柜(箱)回路编号和终点柜(箱)回路编号,以及图示长度和实测长度。乙方工程负责人签字后,甲方仓储部门凭单据发货并做好台账。乙方一旦领用即承担看管责任。如有偷盗及毁损乙方应全额赔偿。
3、 甲方对乙方负责放缆工程负责人作出评价,根据情况可劝退离岗。
三、工程竣工后以甲方技术部签字确认的竣工图为准,如有变更,办理摆弄更手续。甲方决算部清点灯具数量,并与乙方领用数量核对。领用数超出决算部清点出的灯具数量的2%以上,灯具数量由乙方全额支付,在乙方工程款中扣除相应费用。大批量的灯具中灯具和灯管等易耗品,甲方给予乙方总额0.01和0.03的损耗。共享大厅的灯具、花式灯具不存在损耗。
四、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的1%向甲方计付违约金。逾期超过20日,甲方有权单方面解除合同,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
五、乙方在安装后如不能通过相关部门的验收,除必须整改直至验收合格外,还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金,同时整改部分的费用由乙方全部负责,甲方不做任何形式的补贴。
六、施工过程中所产生的所有安全、质量事故均有乙方自行负责,如因乙方原因工程中出现安全问题,乙方承担由此造成的一切损失。
七、乙方施工期间,施工进度及质量达不到合同约定的条款时甲方有权要求乙方停止施工并撤离施工现场;甲方另行委派其他单位继续供货和施工,乙方应予积极配合,承担相应经济损失,并放弃任何权利主张。
第八条 附则
一、纠纷处理:本合同执行过程中,如双方发生争议,可以通过协商或申请仲裁调解直至按《中华人民共和国民法典》的规定,在合同履行地人民法院提起诉讼。
二、本合同壹式肆份,双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。
三、在合同履行过程中经双方协商一致可订立补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文,合同附件一份)
甲方: 乙方:
法定代表及委托代理人: 法定代表及委托代理人:
日期: 日期:
标准建筑起重机械安装拆卸合同
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,就有关塔式起重机(以下简称租赁设备)租赁事宜,经双方协商一致,订立以下合同条款,双方共同遵照执行。
1.租赁设备使用目的:
1.1工程名称:_______________
1.2工程地点:_______________
1.3结构类型:_______________
1.4建筑面积:_______________
1.5建筑高度:_______________
2.租赁设备:_______________
2.1租用设备名称:塔式起重机(以下简称:塔吊)
2.2规格型号:_______________
2.3设备编号:_______________
2.4塔高____米,臂长____米,臂头起重量____吨,轨道长度____米。
2.5市建委颁发的统一编号________________。
2.6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2.7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。
3租赁设备数量____台。
4租赁期间:
4.1租赁期间为____年__月__日 至____年__月__日;
4.2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限,本合同延续,双方继续按本合同约定履行。
5.塔吊安装准备:
5.1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求,提供拆、立塔现场条件,做好场地、道路、电源等准备工作。
5.2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况,向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5.3塔吊基础预埋件由甲方提供,乙方提供技术指导,甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工,经乙方验收合格后立塔。
6.塔吊进场
6.1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前3日通知乙方。
6.2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告,产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6.3塔吊的运输由乙方负责,运输费用及运输风险由乙方承担。
6.4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明,并经市建委和技术质量监督局检验合格,技术性能良好。
6.5乙方迟延进场,或不符合6.4要求,甲方有权解除合同,并可要求乙方支付违约金____元。
7.塔吊的安装、调试与验收:
7.1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试,确保正常使用。
7.2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装,作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7.3安装、调试完毕后,乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装(包括路基轨道铺装)顶升、锚固等交底和验收记录表(八张表格),乙方应在塔吊正式作业前交甲方存档备案。
7.4调试、安装后不能达到验收或施工要求的,甲方有权解除合同。
8.施工安全交底与协议:
8.1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8.2塔吊吊装作业时,必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9.塔吊作业防护
9.1吊装严禁超出施工现场的范围。
9.2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故,由甲方负责。
10.塔吊作业人员:
10.1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括:塔吊司机____人;信号工___人;挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗,挂钩工应当相对固定。
10.2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证,熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法,并具备相应的实践操作能力,保证满足甲方施工要求。
10.3乙方应确保甲方作业班次要求,保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工,甲方需要加班加点,塔吊司机保证随叫随到,优质服务。
10.4乙方指派的操作人员,应当接受甲方的工作指令,密切配合甲方工作,不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10.5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度,保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10.6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险,并对塔吊司机进行定期体检。
10.7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外,甲方不承担责任。
10.8乙方提供的操作人员不能满足施工要求,或对甲方施工工作造成不良影响的,甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。
11.塔吊作业:
11.1塔吊司机应保证专机专人,持证上岗。严格落实岗位责任制,并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。
11.2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定,确保安全生产,发现安全隐患甲方有权责令停机,并立即通知乙方共同采取措施。
11.3塔吊严禁超载和带病运行,运行中禁止养护;操作人员离机或者作业中停电的,必须切断电源。
11.4乙方应认真执行塔吊的交接班制度,并做好交接班记录。
11. 5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品,保证施工安全。
11. 6乙方使用塔机需要顶升、锚固,需提前五天通知甲方,以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。
11.7乙方操作人员违章作业造成损害的,承担全部责任。
12.禁止行为:
12.1未经乙方授权,甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。
12.2在租赁期间,除非本合同约定,或双方另行商定,乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的,甲方有权解除合同,由此造成的甲方的损失由乙方承担。
13.塔吊故障:
13.1塔吊发生故障,乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换,导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。
13.2塔机发生故障,乙方应立即通知甲方,并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内,维修时间超过4小时,扣除1日台班费;维修时间超过8小时,扣除当月10%台班费;维修时间每超过24小时,扣除 5000元。
13.3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。
14.设备的维修和保养:
14.1设备租赁期间,维修与保养由乙方负责,保证塔式起重机运行中装置(四限位、两保险)灵敏、可靠;保持良好的适用状态;塔机干净整洁达到卫生检查要求标准;机械噪音控制符合环保要求。
14.2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。
14.3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份存档。
15.租赁费:
15.1进出场费:塔吊进场安装验收后,甲方应向乙方支付进出场费(含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用)____元。
15.2塔吊台班费:按照国家有关标准采取按月结算的方式,每月台班租赁按____元/月,月租赁费计算按约定台班费/30×作业天数,甲方提供24小时配合服务。结算方式:支票结算;甲方出具租赁业正式发票,乙方每月按时支付甲方上月台班费,租用停止时,乙方办理报停手续,并按报停手续结算,租赁费用在拆塔后半年内结清。
15.3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时,甲方应予允许并充分理解,保证不影响乙方施工生产需要。
16.其他事项:
16.1施工中,如因设计或建设单位导致使用需求改变,须提前一周通知甲方,费用由双方商议。
16.2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点,并经甲方查验、签收后,塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失,甲方应负责赔偿。
16.3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工,乙方不得以任何形式索取损失费。
16.4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查,并在限时内整改安全隐患。
16.5本合同未尽事宜,双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
17.本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
18.合同争议的解决方式:因本合同的履行发生争议,双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
19.本合同共八页。本合同一式四份,双方各执两份。
20.补充条款:
20.1在拆塔过程中,如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时,甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲 各方各承担50%。
20.2
甲方:_______________
签署人:_______________ 职务:_______________
负责人:_______________
地址:_______________ 电话:_______________
乙方:
签署人:_______________ 职务:_______________
法定代表人:_______________
地址:_______________ 电话:_______________
品牌空调采购安装合同
甲方(需方)
乙方(供方)
甲方根据实际需要,就向乙方采购格力空调用于办公室一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。
超过约定安装时间后,甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。
若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担:汽运。
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担。
货物自到达甲方安装地后,风险责任由甲方承担。
四、安装地点:。
五、产品安装调试:
(1)由乙方安装调试;
(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。
(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。
七、设备验收:双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起____日内由甲方验收完毕。
逾期视同验收合格。
八、结算方式及期限:。
甲方付款逾期____日视为违约。
九、包修期限:按照国家三包法及厂家保修规定。
十、违约责任:
十一、合同纠纷解决方式:
十二、本合同一式肆份,其中甲方保留壹份,乙方保留壹份,厂家保留贰份。
十三、其他约定:甲乙双方保证工___实及合同签订数量、安装地址的真实,一旦有虚假,愿意承担责任,同时甲乙双方同意保留山东XX公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
详细签字: 签字:
盖章: 盖章:
日期: 日期
报关管理系统软件安装使用协议
甲方:________________________
乙方:________________________
经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方提供《报关管理系统》(以下简称《系统》)软件及安装等事宜,达成如下协议:
第一条?概述
1.《系统》软件由天津报关协会规划、设计和组织实施,《系统》软件版权为天津报关协会所有。
2.乙方受天津报关协会委托,负责《系统》的开发。《系统》软件的安装、使用受天津报关协会的监督指导。
第二条?价格
1.《系统》软件及安装费用分为三个档次,即:单机版人民币_________________元整,网络标准版(_________________个点)人民币________________元整,网络增强版(_____-_____个点)人民币_________________元整,甲方如为天津XX协会会员单位可享受八折优惠。甲方决定使用乙方《系统》软件_________________?版,价格为人民币_________元整。
2.乙方委托天津XX公司作为该《系统》的安装和维护服务单位。维护服务范围及价格由甲方与天津XX公司另行签署《维护服务协议》。
第三条?付款方式
甲、乙双方签订本协议后,甲方应向乙方一次性付清《系统》软件的安装使用费用。乙方为甲方开具“天津XX公司《系统》软件费发票”。
第四条?安装及操作培训
二、《系统》安装、调试工作完成后,由乙方安排对甲方操作人员进行培训。
第五条?《系统》软、硬件环境要求
甲方应向乙方提供能够满足安装《系统》所需的基本软件及硬件环境,具体要求如下:
一、网络版:
1.服务器硬件配置:
P4?2.4以上,512M以上内存,40G以上硬盘;
软件环境:Windows_________server+SQLserver_________;
2.客户端硬件配置:
P4?1.6以上,128M以上内存,40G以上硬盘;
软件环境:Windows_________Windows_________P;
3.网络环境:
具有局域网环境10/100?M到桌面;
二、单机版:
P4?2.4以上,512M以上内存,40G以上硬盘;
软件环境:Windows_________server+SQLserver_________。
第六条?乙方提供服务范围
1.《系统》服务器端软件安装及调试;
2.《系统》客户端软件安装及调试。
第七条?如甲方提供的操作系统及其他软件产生的法律纠纷,乙方不负任何责任,甲方将自行承担一切后果。
第八条?《系统》版权归天津报关协会所有,甲方享有《系统》的使用权。未经天津报关协会许可,任何一方不得将《系统》的部分或全部擅自修改、转让、出售或移作他用。
第九条?本协议受法律保护,甲、乙双方共同遵守,本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
第十条?本协议不包括《系统》维护方面事项。有关《系统》的维护事宜,以甲方与乙方委托的天津XX公司签署的《维护服务协议》为准。
第十一条?本协议一式两份,自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方负责人签字:______________
(甲方签章)
乙方负责人签字:______________
(乙方签章)
安装承揽合同
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《_____》以及相关国家法律、法规,就花池护栏工程制作安装达成如下协议:
一、工程范围和工作内容
1、工程名称:
2、工程范围:工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容:乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求,完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为___日。自20_________年___月___日至20_________年___月___日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
以上工程造价共计:___元大写:肆仟捌佰元整
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
五、施工要求:
护栏高度65M;立柱为5_________5方钢,2m一个,底部加预埋件,水泥浇筑;其余部分为3_________3方管,栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底,黑漆罩面。
六、本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,解决不成,经法律途径解决。
甲方:(签章)___________
负责人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
乙方:(签章)___________
负责人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
机电安装配套工程合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商,甲方将 工程分包给乙方施工。本着平等互利,协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议:
第一条:工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程开工日期: 年 月 日
4.工程竣工日期: 年 月 日
第二条:合同承包范围
第三条:承包方式
第四条:合同价款
1.本工程合同价款为:第五条:驻工地代表:
1、 甲方驻工地代表姓名:
2、 甲方驻工地代表职责:按照合同约定,及时向乙方提供所需指令,批准,图纸并履行其他合同约定的义务。
3、 乙方驻工地代表姓名: 联系电话:
4、 乙方驻工地代表职责:按甲方代表批准的作业计划,工期控制计划,质量目标和甲方代表依据合同发出的指令,要求组织施工,履行合同中约定的其他权利义务。
第六条:甲方责任:
1. 工程开始施工前,甲方负责组织图纸技术交底,审查乙方的分项工程施工方案,确定修改范围。
2. 按合同规定支付乙方工程款项。
第七条:乙方责任:
1, 按合同约定及甲方要求的时间准时进场。
2, 负责本工程承包范围内的施工,质量,安全及工程保修责任。
3, 乙方所供应材料,应保证材料符合设计质量要求。
4, 明确工地负责人,并向甲方提供施工人员名单。
5, 分包方须负责提供施工所用的所有材料,机具及随机所用的电线和配件,并保证所用机具性能良好,符合甲方的安全要求。
6, 遵守甲方现场关于安全,文明施工,后勤卫生,环保,消防,保卫等方面的管理规定。违反规定,造成的一切责任及损失均由乙方承担。
第八条:工期延误:
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
1, 增加工作内容或重大设计变更。
2, 甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面,或修改范围不能及时提供。
3, 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内,乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因,工程不能按合同工期完工,乙方承担违约责任。
第九条:安全及文明施工:
1, 乙方应按有关规定,对其施工人员进行安全教育及安全交底,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。
2, 乙方负责所承包工程施工的安全防护工作,配备专职安全员,对操作工人的安全生产负责。
3, 乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格,并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行负责,并承担由此引起的一切经济损失。
第十条:工期,质量约定:
1, 由于乙方原因造成工期延误,每拖延一天,乙方应向甲方交纳工程总价1%,作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。
2, 在保修期满后,甲方于14日内,在无任何需要保修问题的情况下,退还5%保修金给乙方。
3, 其他约定:
第十一条:付款方式:
1, 合同签定后,甲方向乙方付总工程款的30%,即人民币 元,货物进入现场以后,并且放缆完毕后,甲方向乙方付总工程款的50%,即人民币 元,工程竣工并通过验收完工,甲方支付合同价款15%给乙方,即: 元。剩余5%即: 元作为工程保修款,在保修期内乙方应完全履行保修义务,保修期满后,保修款将全额无息返还乙方;若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务,则甲方有权扣取保修款。 第十二条:合同生效与终止:
1, 本合同自双方起签定盖章之日起生效;
2, 本合同在双方完成约定工作内容,保修完成后即告终止。
第十三条:合同份数:
1, 本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。
2, 本合同一式份:甲方保存份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
系统安装合同印花税 电脑安装合同
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装施工:2_________630kva欧变高压配电安装工程,根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、工程项目:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:
1)安装一台ybm1-2_________630/10kva欧式箱变----------------广东_________变压器有限公司。
2)安装一台fzw28分界真空负荷开关-------------珠海_________有限公司
3)敷设高压电缆yjv22-3_________150mm2--------------------------广州市_________实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料:
三、施工图纸:
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:
甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:_________0元(人民币大写:_________元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:
第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:_________00元(人民币大写:_________元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)。
第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)
备注:乙方收取甲方工程款由指定人员_________收取(银行帐户名:_________),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_________(电话:_________)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
八、施工工期:
1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为
5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。
十、工程变更:
任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:
1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:
1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
十三、工程施工完毕后:
1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:
1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。
十七、合同补充:
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:
凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_________人民法院提起起诉。
十九、合同份数:
本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装协议书简短
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:
一、工程概况:
安装电梯,数量(大写)xx台,安装电梯,数量(大写)xx台。
二、工程总金额
1、本协议最终结算总价:人民币(大写)rmb:元,¥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式:
1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)
四、工期
安装时间:天
五、质量验收依:
根据国家标准gb7588、gb/t10059,gb/t10058,gb10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任:
1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。
七、乙方责任:
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书合同范本。
6、经检验合格后的.电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。
安装协议书简短
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,在平等自愿原则下签定如下协议
一.承包方式:
二.甲方委托乙方安装起重机一台具体规格如下:总承包费为:
三.乙方应按行业有关标准安装,在施工过程中如出现意外则由乙方自身负责。
四.电焊机,氧气等大件工具由甲方负责协调提供,使用过程中由乙方负责妥善保管
五.安装中所有材料甲方应及时提供,若有材料不到位而出现停工待料现象,所产生费用,按每人每天计算
六.起重机安装完毕,甲方应一次性付清全款。
此协议一式两份,双方签字生效
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
2024年安装承包合同范本
甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商,双方同意按本合同成交,在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议,双方应本着友好态度及时协商解决。
一、窗帘报价清单:
二、交货地点、方式和时间:
2。1交货时间:20xx年月日
2。2安装地点:
2。3安装时间:个工作日。
货物由乙方负责送货上门,承担相关的费用,并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。
三、付款方式:乙方把货物运到甲方的安装地点,安装完毕后甲方须在当日验收,并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项,即人民币:元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。
四、双方责任
甲方责任:甲方保证在乙方窗帘安装前,提供整洁的施工场地供乙方安装。
全部窗帘安装验收合格后三日内,甲方应按合同规定支付全部货款给乙方,如逾期付款,甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。
乙方:乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。
乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符,甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货,乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的,甲方有权解除合同,并要求乙】方承担违约责任。
五、争议的解决:凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提请深圳仲裁委员会,按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。
六、本合同一式两份,买卖双方各持一份,双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定,双方签字/盖章后的传真件,具有与原件相同的法律效力。
甲方:乙方:
甲方代表签字:乙方代表签字:
日期:年月日日期:年月日
空调排水管安装工程承包合同协议
发包方(以下简称甲方):______________代表人:_______
承包方(以下简称乙方):______________负责人:_______
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方________________项目的管道安装工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:
一、工程概况
1、施工范围:______________
2、施工地点:______________
3、承包方式:______________
二、施工工期风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告_______天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总_______天。
2、乙方开工前_______天,应向甲方发出开工通知。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
三、质量保证地暖使用寿命保修________年,乙方对安装工程保修_______个采暖期,________年负责维修。
四、施工方案及验收标准
1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。
2、工程的验收标准与施工方案一致,最低是合格,验收不合格的,乙方应无偿返工。
五、施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。
2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。
3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
4、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。
六、工程造价和结算方式
1、合同造价:造价按工程量据实结算,共_______平方米,每平方米单价_______元,合计______________元。
2、结算方式
(1)主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的_______%;
(2)后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的_______%;
(3)工程竣工付至总价的_______%,
(4)保修期为________年,
第一个采暖期结束后_______天内付到_______95%,
第二个采暖期结束后____日内付清余款,终生负责维修。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。
在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程的保修期为________年,保修期内,乙方要及时履行保修责任,不得拒绝,如若违约则应承担维修的所有费用,并支付_______元违约金给甲方。
八、合同签订后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向守约方赔偿经济损失,守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地法院起诉,也可解除合同。
甲方:______________ 乙方:______________
地址:______________ 地址:______________
联系人: ______________ 联系人:______________
联系方式:______________ 联系方式:______________
________年____月____日 ________年____月____日
空调安装合同印花税
合同编号:
签约时间:
工程地点:
发包单位:_________________________________(以下简称甲方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
甲方代表:_________________________________
承包单位:___ ___(以下简称乙方)
联系电话:_____________________单位地址:_____________________
乙方代表:_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
产品名称 规格型号 单位 数量
2、 安装工程概况:
(1)工程地点及面积: ;
(2)工程造价: 元;
(3)开工日期:20xx年 月 日;
(4)竣工日期:20xx年 月 日;
(5)付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:
(1)、20xx年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20xx年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20xx年 月 日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限:
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币:____________________元(大写: );
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写: );
(2)乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写: );
(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写:_______________________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第五条 违约责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件一:中央空调安装施工项目确认表
附件二:中央空调安装施工内容和做法一览表
附件三:中央空调安装施工材料明细表
附件三:中央空调安装施工报价表
附件四:甲方确认的安装施工设计图
附件五:中央空调安装施工变更单(表)
附件六:中央空调安装施工增(减)单(表)
附件七:中央空调安装施工进场材料(设备)验收单(表)
附件八:中央空调安装施工隐蔽工程验收单(表)
附件九:中央空调安装施工竣工验收单(表)
发包方(甲方): 承包方(乙方):
地址: 地址:
邮编: 邮编:
代表人: 代表人:
电话: 电话
传真: 传真:
有关安装合同模板汇总
工程发包方(甲方):新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司 工程承包方(乙方):甘肃第一安装工程有限公司
甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨,根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据,经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款:
一、 工程项目
工程名称:喀什联创投资管理有限责任公司的天然气管道安装工程。
1、工程内容:天然气DN160的PE管(聚乙烯)热熔管道安装,全长5095米。
2、承包方式:单包工方式进行(含人力、技术)。所有材料及辅材由甲方负责。
3、工程承包范围:甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工,确保安全使用。
二、压力管道安装及验收标准
按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。
三、工程造价为:壹拾贰万元整,(120000元)不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。
四、付款方式:
合同签订甲方预付乙方60000元整,经锅检所验收合格后,甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。
五、工期:20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责提供施工所需场地,保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间,积极配合乙方材料按时到达施工现场。
2、甲方按合同规定付款要求履约,甲方由于不可抗力原因,未能在本合同规定时间支付合同款项时,应事先告知乙方,并征得乙方同意。
(二)乙方责任:
1、乙方在具备条件施工以后,乙方应及时进场,文明施工,不得损坏甲方设备及设施,保持现场卫生。
2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作,乙方由于非不可抗拒原因延误工期,应事先告知甲方,并征得甲方同意。
3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系,确保此工程的正常运转。
4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。
七、安全责任
乙方在施工过程中,应做好职工安全工作,若出现人员安全事故,乙方负全部责任,甲方不承担任何连带责任。
八、违约责任
双方严格按以上协议执行,若有违约,可通过协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
九、本协议经双方签字盖章生效,如有未尽事宜,双方共同协商修改。
十、本协议一式贰份,双方各执壹份。
甲方(章): 乙方:
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
电话: 电话:
日期: 日期:
监控设备安装合同 监控设备采购合同
甲方(购货方): 地址:
乙方(供货商): 地址:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上进行了友好的磋商,就甲方向乙方购买监控设备和防盗报警设备的事宜,达成以下协议。
一、甲方向乙方购货清单及合同总额:
二、设备交付:
合同设备由乙方在收到甲方货款的三个工作日内交付甲方。
三、支付条款
1、甲方须预付合同总金额的 %,即: 元;大写: 圆整。
2、乙方若没有收到合同总金额的 %,有权拒绝交付合同设备。
四、质量承保:
1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期,在此期间如设备本身发生质量问题,根据甲方的口头或书面通知,乙方应在24小时内提供免费的技术咨询及维修。
2、壹年内因非人为原因出现质量问题,乙方负责免费上门维修。
3、因为甲方人为造成产品故障,乙方需要适当的收取维修费用。
五、合同的生效、终止和其他:
1、本合同由双方授权代表签字后生效。
2、合同在双方的责任和义务履行完毕后终止。
3、合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。
六、附注:
1、本合同一式两份共两页,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方本着团结合作之精神友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可提出诉讼,诉讼管辖地为各自所在地法院。
3、本合同所确认的货物,至交付甲方使用之日起损坏风险的承担由甲方负责。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日